加工合同（精選10篇）
加工合同是承攬人根據(jù)定作人要求的品種、數(shù)量、質(zhì)量及規(guī)格等內(nèi)容，使用定作人提供的原材料，利用自己的設備、勞動為其加工特定的產(chǎn)品，定作人給付報酬的協(xié)議。下面是小編給大家?guī)淼募庸ず贤?，希望能夠幫到你?
加工合同1
委托方：_______(以下簡稱甲方)
承攬方：_______(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方承攬甲方加工業(yè)務所涉的有關內(nèi)容，達成如下條款，以資雙方共同遵守：
一、乙方擬承攬甲方的產(chǎn)品加工業(yè)務，承攬期間，乙方將以自己的人員、設備、技術完成加工業(yè)務。
二、合同期限：
暫定一年，自20___年___月___日起至20___年___月___日。期限屆滿，雙方可以順延期限。
三、本合同系雙方之間建立加工承攬業(yè)務的框架合同，具體的操作程序如下：
1、甲方有外協(xié)加工業(yè)務，通知(一般以電話通知)乙方，乙方應在接到通知天內(nèi)到甲方，乙方確認其能夠按甲方要求(包括交貨時間、質(zhì)量等)完成加工業(yè)務的，應派人到甲方接收待加工工件(或原材料)，辦理交接手續(xù)，在《外加工通知單》及工藝質(zhì)量文件上簽字確認(如有特殊工藝質(zhì)量要求，雙方可另行簽訂書面協(xié)議)?！锻饧庸ねㄖ獑巍?、工藝質(zhì)量文件等系雙方的結算依據(jù)，同時《外加工通知單》作為乙方的簽收憑證。
2、完成加工業(yè)務后，乙方應制作(或填寫)送貨單，將送貨單及與送貨單數(shù)量相符的加工件(及鐵屑等)送至甲方，堆放在甲方指定地點，并按照甲方的要求對產(chǎn)品進行標識。
3、甲方工作人員根據(jù)乙方送貨單數(shù)量進行數(shù)量點清，并對乙方交貨的數(shù)量進行簽收，但數(shù)量簽收不作為雙方結算加工費的依據(jù)。
4、甲方檢驗人員在乙方交付工件后三個工作日內(nèi)對產(chǎn)品的外觀質(zhì)量(如尺寸、表面情況)等進行檢驗，并在交貨單上簽字，甲方倉庫人員憑甲方檢驗人員的檢驗憑證，對合格的加工工件予以入庫，并向乙方開具入庫憑證或在送貨單上簽字。
四、工件交付在甲方進行，在途責任及費用由乙方承擔。
五、保證金及加工費標準。
1、若乙方系首次承攬甲方加工業(yè)務，應在接收第一批代加工工件時，向甲方交納保證金，保證金在個月后視乙方履行合同的情況歸還。
2、若乙方在甲方留存足額加工費，則乙方所留存的加工費即作為保證金。
3、保證金金額不低于元，不足部分乙方應及時補足。若乙方違約或給甲方造成損失，相關違約金或損失甲方可直接在保證金中扣除。
4、加工費按甲方《外協(xié)加工費結算規(guī)定》進行結算，甲方《外協(xié)加工費結算規(guī)定》見附件。如有特殊加工要求，價格另行結算的，雙方另行就加工費達成補充協(xié)議。
六、甲方權利、義務：
1、按照約定支付加工費。
2、對于乙方的加工的進度及質(zhì)量進行跟蹤及監(jiān)督，若乙方未按要求履行加工義務，甲方可以單方面解除本合同。
3、合同期間，甲方有權與乙方以外的其他單位發(fā)生加工業(yè)務。
七、乙方權利、義務：
1、按照《外加工通知單》、加工圖紙的要求完成加工業(yè)務，并且遵守甲方的《外加工管理制度》。
2、按時、保質(zhì)完成加工業(yè)務，禁止將承攬的業(yè)務轉發(fā)給第三方完成。
3、對在加工過程中所獲悉的甲方的商業(yè)秘密及技術秘密(包括圖紙等)必須予以保密，且在完成每件加工業(yè)務后，將圖紙等資料隨工件交還甲方，未經(jīng)甲方書面同意，不得復印、復制。
4、乙方人員到甲方公司，須遵守甲方的規(guī)章制度，否則由此所致的一切損害均由乙方承擔。
5、乙方在工件加工前，應當檢查待加工工件的外觀、尺寸、所標明的材質(zhì)、工作令號、件號是否與《外加工通知單》及加工圖紙相符，若不相符，則應立即通知甲方。若由于乙方怠于檢驗就加工，后續(xù)所發(fā)生的損失，由乙方承擔。
6、乙方對于所加工工件的內(nèi)在質(zhì)量保證期為自交貨之日起兩年，在保質(zhì)期內(nèi)，甲方因乙方所加工的工件存在質(zhì)量問題(無論甲方或其客戶是否使用)所致的損失(包括但不限于工件本身的材料費、加工費、運費等)均由乙方承擔。甲方檢驗人員對工件的檢驗不能免除乙方因加工工件存在質(zhì)量問題所應承擔的責任。
八、加工費的支付：
乙方每月月底憑《外加工通知單》及有甲方檢驗人員和庫管簽字的《委托加工送貨單》到甲方財務進行結算，根據(jù)結算確定金額開具相應的增值稅發(fā)票，甲方在收到發(fā)票后90個工作日內(nèi)付款。
九、違約金及損失計算：
1、若乙方逾期交貨，每逾期一天，支付違約金___元，逾期超過___天的，自第___天起，每天支付違約金______元。
2、乙方必須按照甲方的工藝要求、質(zhì)量要求進行加工，若乙方未按照甲方的工藝要求、質(zhì)量要求進行加工的，按所加工工件成本價格的5%——30%支付違約金。因質(zhì)量問題給甲方造成損失的，另行賠償損失(損失計算按本條第3、4款計算)。
3、對于加工存在質(zhì)量問題的工件，可以返工的，所有返工費用(包括運輸費)均由乙方承擔，且因返工造成延期交貨的，乙方另行按本條第一款的約定支付違約金。
4、對于存在質(zhì)量問題報廢的工件(鍛件補焊即視為報廢)，乙方應賠償甲方的全部損失，損失計算方法如下：原材料損失(按工藝下料重量計算)+工件交付乙方前所產(chǎn)生的加工費(加工費標準按合同附件進行結算)+甲方向客戶支付的違約金及賠款+預期利潤(按工件價格20%計算)—報廢工件殘值(按該材質(zhì)市場廢料價格折算)。
十、其他：
1、合同附件：《外協(xié)加工費結算規(guī)定》。
2、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字或蓋章后生效。
(以下無正文)
甲方：___________
法人代表：___________
乙方：___________
法人代表：___________
協(xié)議簽訂日期：___________
協(xié)議簽訂地：___________
加工合同2
定作方：__(簡稱甲方)
營業(yè)執(zhí)照號碼：___
承攬方：__(簡稱乙方)
營業(yè)執(zhí)照號碼：___
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目
規(guī)格、型號單位數(shù)量單價價款或酬金元金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：___
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：___
三、履行的期限、地點和方式：___
四、驗收標準和方法：___
五、結算方式：___
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值__%或酬金總額__%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值__%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金__%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的’有關規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款：___
八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議，作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式__份，正本雙方各執(zhí)__份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到__年__月__日止。
十二、本合同簽訂日期：__年__月__日
定作方：___
代表：__
開戶銀行：__
帳號：__
承攬方：___
代表：__
開戶銀行：__
帳號：__
__年__月__日
加工合同3
定作方(甲方)_____________________
承攬方(乙方)_____________________
一、委托加工項目
1、委托加工產(chǎn)品：_____________________
2、數(shù)量：以甲方下單為準。
3、單價：_______________
4、交貨期限：按乙方接單日起5—7天內(nèi)交貨。具體時間以訂單為準。
二、委托加工方式
1、乙方包工包料。乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料，乙方應在_________年______月_____日將原材料樣品交由甲方檢驗，甲方要求乙方使用的原材料為_________。
2、甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。
三、質(zhì)量要求及技術標準
1、乙方嚴格按照甲方提出的質(zhì)量要求進行加工，于_________年______月_____日制作出樣品，經(jīng)甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存。
2、技術標準按照《企業(yè)質(zhì)量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業(yè)質(zhì)量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執(zhí)行)
四、乙方對質(zhì)量負責的范圍及期限
1、面料、輔料質(zhì)量的確認;
2、顏色、尺碼規(guī)格的確認;
3、繡制“煒城”標徽工藝的確認;
4、縫紉手工藝的確認;
5、其他質(zhì)量問題的確認;
6、乙方負責該批委托加工產(chǎn)品銷售期內(nèi)的質(zhì)量問題;
7、乙方在合同期內(nèi)對質(zhì)量責任需支付保證金
8、甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。
五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
1、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料;
2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售;
3、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限
甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質(zhì)量標準)，并派業(yè)務員跟單，其食宿由乙方負責。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內(nèi)、外包裝及發(fā)運包裝;
2、于甲方指定的地點_________交貨。
3、運輸方式為_________;運費由_________負擔。
八、交付金額及銷售期限
1、第一次交貨根據(jù)質(zhì)量標準，經(jīng)倉庫及跟單員驗收確認后，交付總貨款的_________%;
2、在銷售期內(nèi)無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%;
3、銷售期限：_______________________。
九、結算方式
1、在乙方交貨后，由乙方開具增值稅專用發(fā)票交由甲方。
2、甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳戶為：
銀行戶名：_______________________
開戶銀行：_______________________
銀行賬號：_______________________
十、違約責任
1、乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值20%的違約金;
2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質(zhì)量時，甲方有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。
3、乙方若制造假冒產(chǎn)品，給甲方造成損害的，應當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣_________萬元，甲方有權通知相關監(jiān)督檢查部門對其進行處罰;
4、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，并視實際情況要求乙方承擔賠償責任;
5、乙方必須嚴格遵照合同規(guī)定的質(zhì)量要求及技術指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的_________%違約金;
6、乙方無權銷售本合同中涉及的加工產(chǎn)品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產(chǎn)品總金額的_________%支付違約金;
7、每件產(chǎn)品必須加貼防偽標識，每少貼一件賠償甲方_________元;
8、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯(lián)系，乙方若有此行為，甲方有權終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權追究其違約法律責任。
十一、解決合同糾紛的方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
十二、其它事項
企業(yè)質(zhì)量問題細則為本合同附件與合同具有同等法律效力。
甲方(蓋章)_________
乙方(蓋章)_________
_________年____月____日
加工合同4
甲方：
乙方：
甲方根據(jù)工作需要，委托乙方加工工裝服裝 套，每套 元，合計人民幣 元，大寫：。雙方經(jīng)平等協(xié)商，根據(jù)《合同法》的有關規(guī)定，達成協(xié)議如下：
一、 面料由乙方提供，但須經(jīng)甲方確認;
二、 款式由甲方確認，與乙方協(xié)商，并由乙方確定;
三、 由乙方按照甲方要求款式，先制作做9套樣本服裝， 分為大中小3個號碼，每個號碼3套，由甲方工作人員進行試穿，試穿時間10 天。試穿過程中甲方及時將發(fā)現(xiàn)問題反饋乙方，并形成最終款式。如甲方對乙方提供樣本服裝不滿意，有權利中止合同。
四、 甲方負責提供訂做服裝的尺寸，套數(shù)。
五、 甲方需在試穿滿意后，并與乙方確認最終款式及各 項具體要求后，預先支付乙方面料、加工費全部金額的50 %，即人民幣元，大寫： 。余款須于加工服裝完成提貨后，30天內(nèi)全部付清，并由乙方提供正規(guī)發(fā)票;
六、 乙方根據(jù)服裝標準尺碼生產(chǎn)，甲方檢查，并有權對 各種質(zhì)量問題提出要求;
七、 面料質(zhì)量及做工問題由 乙方 負責。尺碼不合適時，由乙方無償修改;
八、 乙方需按照甲方要求時間交貨，交期為20__年__月__日;
九、 未盡事宜，雙方協(xié)商。
甲方：
乙方：
日期：
加工合同5
建設單位：_________
施工單位：_________
日期：_________
施工合同書建設單位(以下簡稱甲方)：_________
施工單位(以下簡稱乙方)：_________
甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商，本著互相合作、緊密配合、分工負責的原則，就《城市碧園公寓b、c棟玻璃幕墻工程》達成以下條款，以便共同遵守。
第一條：工程范圍、造價數(shù)量、單價、總價
1.1工程范圍：
"城市碧園公寓b、c棟"建筑外立面玻璃幕墻工程的內(nèi)容包括：塔樓部分的淺灰色玻璃隱框幕墻、透明玻璃隱框幕墻等的設計、供料、加工、安裝、竣工驗收資料等。其中：mc42、mc39、mc41、mqc63、mqc63a、mqc64、mqc53、mqc54、mqc72、mqc65為淺灰色本體鋼化玻璃幕墻，其余為鋼化透明白玻幕墻。
1.2工程單價：
(詳見后附報價書之報價明細表)
1.3工程數(shù)量及總價合計：
(詳見后附報價書之工程報價總表)
1.4此總價結算時單價不變，面積按實際完工展開面積結算，如有設計變更、工程洽商、材料變化等，價格經(jīng)雙方協(xié)商后以增補協(xié)議形式確定。
1.5本報價中包括玻璃幕墻三性檢測費。
第二條：工程用料
2.1玻璃：幕墻的玻璃采用東莞銀通玻璃有限公司產(chǎn)的6mm厚淺灰色本體透明鋼化玻璃及6mm透明鋼化白玻，按乙方提供的玻璃樣板確認。
2.2鋁合金型材：
均選用佛山金固鋁業(yè)有限公司產(chǎn)的6063-t5鋁合金型材，鋁型材表面為銀白氧化處理，氧化膜厚度滿足aa15級要求，按乙方提供的樣品確認。
2.3硅酮結構膠及密封膠：
選用鄭州中原膠廠產(chǎn)的mf811硅酮結構膠及mf889硅酮耐候密封膠，按乙方提供的樣品確認。
2.4幕墻開啟配件：國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)七執(zhí)手。
2.5鋼件：國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)q235b鋼型材。
第三條：付款方式
3.1鋁合金型材、鋼件進場后七日內(nèi)，甲方付給乙方合同總價的30%作為第一次工程進度款;
3.2鋁合金型材、鋼件安裝基本完成七日內(nèi)，甲方付給乙方合同總價的20%;
3.3玻璃安裝基本完成七日內(nèi)，甲方付給乙方合同總價的20%;
3.4幕墻安裝完成后，甲方應支付給乙方進度款到合同總額的80%;
3.4驗收合格后三十日內(nèi)，甲方付到結算總價的97%給乙方，剩余3%從驗收之日起一年保修期滿后，10日內(nèi)一次性付清。
3.5甲方如不按協(xié)議條款支付款項，乙方在約定時間五天內(nèi)向甲方發(fā)出書面通知，甲方收到通知后七天內(nèi)仍不能按時支付工程款，乙方有權停止施工，甲方承擔由此引起的一切經(jīng)濟損失和違約責任。
第四條：甲乙雙方責任
4.1甲方責任：
4.1.1提供本工程完整的建筑施工圖和結構施工圖各一套及有關設計變更資料;
4.1.2辦理施工許可證;
4.1.3在乙方進場前，清除施工現(xiàn)場內(nèi)影響乙方施工的障礙;
4.1.4組織有關單位與乙方的協(xié)調(diào)會;
4.1.5組織有關人員對乙方設計圖紙進行會審，并進行簽署;
4.1.6組織和配合質(zhì)檢及有關部門，監(jiān)督檢查工程質(zhì)量，及時簽認分部工程質(zhì)量驗收，辦理設計變更和其它必要的工程簽證管理工作;工程進行中隱蔽工程或中間工程需驗收時，甲方接通知后48小時未到場驗收，則視為驗收合格;質(zhì)量符合規(guī)定要求，驗收48小時后甲方代表不簽，視為已批準，乙方可繼續(xù)施工。
4.1.7組織協(xié)調(diào)乙方與土建施工單位的施工配合工作;
4.1.8在乙方遞交工程竣工書面報告后，組織有關部門進行玻璃幕墻驗收;
注：甲方不按條款約定的內(nèi)容和時間完成以上工作，造成工期延誤，工期則相應順延。
4.2乙方責任：
4.2.1對幕墻進行設計，經(jīng)具有幕墻設計資質(zhì)的設計單位簽準及甲方審核確認后方可使用，保證設計符合國家有關規(guī)范要求，對設計質(zhì)量負責，承擔因設計質(zhì)量問題引起的一切后果，并向甲方提交幕墻設計圖紙及計算書陸套。
4.2.2嚴格按照批準的設計圖紙施工，服從甲方駐工地代表及工程監(jiān)理的監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，對工程質(zhì)量負責，承擔因工程質(zhì)量問題引起的一切后果;
4.2.3編制施工組織設計和工期進度計劃，并經(jīng)甲方審核通過;
4.2.4負責所有進場材料的保管及未驗收前的成品保護，保護期間發(fā)生損壞，乙方原因乙方自費修復，非乙方原因損壞，由責任方負責修復，或乙方修復由甲方承擔追加合同價款;
4.2.5嚴格遵守工地及土建施工單位的有關管理規(guī)定，確保施工安全及文明施工;
4.2.6作好施工原始記錄，在竣工驗收前整理好工程的所有有關資料兩套作為竣工資料交給甲方。
4.2.7提供完整的竣工驗收資料，保證驗收通過，如因乙方資料或其他原因，致使工程未能按時通過驗收，由此造成的甲方損失由乙方承擔。
第五條：工期
5.1開工日期：甲方提前七天以書面形式通知乙方。
5.2施工總工期：b棟40天，c棟50天，合同簽訂之日開始計算，滿足現(xiàn)場施工腳手架落架的要求。
5.3工期順延：以下原因造成竣工日期拖延，工期相應順延;
5.3.1由于設計變更、工程量變化，引起施工程序和內(nèi)容變化;
5.3.2一周內(nèi)非乙方原因停水、停電造成停工累計超過八小時;
5.3.3由于戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或非甲乙方原因造成的爆炸、火災、水災、大雨、暴雨、地震等;
5.3.4甲方不按合同規(guī)定支付工程款;
5.3.5其它非乙方原因的停工;
5.4以上情況發(fā)生后七天內(nèi)，乙方就延誤的內(nèi)容和由此發(fā)生的經(jīng)濟支出，向甲方提出書面報告，甲方代表在收到報告后兩天內(nèi)予以確認答復，否則視為同意。
第六條：工程質(zhì)量
6.1工程質(zhì)量等級：確保工程質(zhì)量達到國家規(guī)定的"合格標準"，爭創(chuàng)優(yōu)良工程。
6.2工程驗收按甲方規(guī)定的各項參數(shù)及國內(nèi)現(xiàn)有規(guī)范標準進行。
6.3工程竣工后，乙方向甲方提供質(zhì)量保證書，保證玻璃幕墻的施工符合設計及計算。
第七條：設計變更
7.1甲方變更設計，應在該項工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已經(jīng)加工或施工的，乙方接通知后應立即停止。
7.2由于變更通知不及時造成的乙方損失由甲方負責。
第八條：竣工、結算與保修
8.1工程具備竣工驗收條件后，甲方在接到乙方竣工報告后十天內(nèi)，向所屬建設主管部門提交驗收申請，并組織有關部門進行驗收;如收到乙方竣工驗收報告十天內(nèi)無正當理由不申請驗收，視為竣工驗收報告已被批準，工程即告竣工即可辦理結算手續(xù);如工程未驗收，而已開始使用，視為已驗收。
8.2工程竣工驗收后，乙方向甲方提交結算書，甲方收到結算書后十天內(nèi)審核完畢或提出審核意見。如收到結算書后十天內(nèi)無正當理由不辦理結算，則認為已接受乙方結算報告，從第十天算起按同期貸款最高利息支付工程款利息。
8.3保修期從竣工驗收合格之日起計算為兩年，按國家規(guī)定的保修條款執(zhí)行。
第九條:工程停建或緩建
9.1因人力不可抗力及甲乙雙方之外原因?qū)е鹿こ掏９ぁ⒕徑?，使合同不能繼續(xù)履行，雙方應簽訂工程停、緩建協(xié)議。
9.2工程停緩建后，乙方應妥善做好己完工程和己購材料、設備、器具的保護及向甲方移交工作，按甲方要求將自有機械設備、人員撤出現(xiàn)場。甲方應為乙方撤離提供必要條件，支付相應的經(jīng)濟支出，并按合同約定支付己完工程價款和賠償乙方的相關損失。
第十條：其它
10.1所有甲乙雙方簽認的函電和有關的技術資料均為本合同的附件和組成文件。
10.2履行合同過程中發(fā)生爭議，雙方本著友好態(tài)度協(xié)商解決;協(xié)商不成，經(jīng)雙方同意可申請有關主管部門調(diào)解;如調(diào)解不成，可向法院起訴。
10.3本合同經(jīng)雙方法人代表或法人授權代表簽并加蓋合同章后立即生效,生效后無正當理由單方不能棄約,棄約方需賠償對方的一切經(jīng)濟損失。
10.4本合同待工程驗收,工程結算完成,甲方支付完工程款，除有關保修條款仍然生效外，其他條款即告終止，保修期滿后有關保修條款終止。
10.5本合同正本一式兩份,雙方各執(zhí)一份，副本陸份，雙方各執(zhí)叁份。均具同等法律效力。
甲方：___________
法人代表：___________
乙方：___________
法人代表：___________
協(xié)議簽訂日期：___________
協(xié)議簽訂地：___________
加工合同6
合同編號：______________
定作人：________________________
承攬人：________________________
簽訂地點：______________________
簽訂時間：________年____月____日
第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限
加工物名稱：_________
規(guī)格型號：_________
計量單位：_________
數(shù)量：_________
報酬：_________
交貨期限及數(shù)量：_________
單價：_________
金額：_________
合計：_________
合計人民幣金額(大寫)：_________
(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條定作人提供的材料
材料名稱：_________
規(guī)格型號：_________
計量單位：_________
數(shù)量：_________
質(zhì)量：_________
提供日期：____年____月____日
消耗定額：_________
(注：空格如不夠用，可以另接)
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：__________________________
第四條加工物的技術標準、質(zhì)量要求：_______________________
第五條承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件：_______________________________
第六條加工物的包裝要求及費用負擔：_________________________________
第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：____________________________
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在________日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的________日內(nèi)答復。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點：_____________________________
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：_______________
第十二條報酬的結算方式及期限：____________________
第十三條定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________元。
第十四條本合同解除的條件：______________________________
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是，否)可以留置加工物。
第十六條違約責任：_____________________________
第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第________種方式解決：
(一)提交________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項：____________________________
定作人
單位名稱(章)：_________
單位地址：_________
法定代表人：_________
委托代理人：_________
電話：_________
電報掛號：_________
開戶銀行：_________
帳號：_________
郵政編碼：_________
承攬人
單位名稱(章)_________
單位地址：_________
法定代表人：_________
委托代理人：_________
電話：_________
電報掛號：_________
開戶銀行：_________
帳號：_________
郵政編碼：_________
鑒(公)證意見：_________
經(jīng)辦人：_________
鑒(公)證機關(章)_________
_____年_____月_____日
(注：除國家另有規(guī)定外，
鑒(公)證實行自愿原則)
監(jiān)制部門：__________________
印制單位：__________________
加工合同7
承攬方(甲方)：__
定作方(乙方)：__
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費
定作物名稱：__
型號：__
規(guī)格：__
質(zhì)量要求：__
計量單位：__
數(shù)量：__
加工費：__
單位總價：__
第二條、加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。
第三條、加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。
第四條、乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料。
材料名稱：__
型號：__
規(guī)格：__
質(zhì)量要求：__
計量單位：__
數(shù)量：__
單價：__
總價：__
圖紙、技：__
術資料及：__
交付時間：__
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱：__
交付時間：__
交付地點：__
交付數(shù)量：__
包裝要求：__
檢驗方法：__
運輸方法：__
運費承擔：
第六條加工費結算辦法與時間__。
第七條乙方應于__年__月__日前向甲方交付定金__元;乙方應于__年__月__日前向甲方交付預付款__元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的__‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值__%的違約金。
6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值__%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方：
1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行
為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方：
1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為__年。一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在__天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用__(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：__。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起__日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受__國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第__種方式解決：
(1)提交__仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為__年，自__年__月__日至__年__月__日。本合同正本一式__份，雙方各執(zhí)__份，具有同等法律效力;合同副本__份，送__留存一份。
承攬方(蓋章)：__定作方(蓋章)：__
法定代表人(簽字)：__法定代表人(簽字)：__
地址：__地址：__
__年__月__日__年__月__日
簽訂地點：__簽訂地點：__
加工合同8
委托方：_________紡織器材廠(甲方)
承攬方：_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期：
項目：
產(chǎn)品名稱：
規(guī)格單位：
數(shù)量單價(元)：
總價(元)：
交貨日期：
一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬_____________萬_____萬合計_______萬。
2.質(zhì)量標準：
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應：
加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式：
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5.質(zhì)量驗收方法：
完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6.結算方式：
7.違約責任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：____________紡織器材廠
法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
乙方：________________電鍍廠
法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________
銀行帳號：_________________
_________年________月______日
加工合同9
甲方(委托方)：_________
乙方(加工方)：_________
甲乙雙方在平等、自愿基礎上，經(jīng)友好協(xié)商簽訂此協(xié)議，以資共同遵守：
第一條協(xié)議內(nèi)容
(1)甲方根據(jù)下列條件委托乙方加工聚酯和聚酯漿料，有關產(chǎn)品訂單將按本協(xié)議規(guī)定向乙方發(fā)出;
(2)乙方根據(jù)下列條件為甲方加工聚酯和聚酯漿料，有關產(chǎn)品將按本協(xié)議規(guī)定完成。
第二條甲乙雙方權力和義務
(1)加工流程中甲方只負責購買原料，乙方負責原料的接收和檢驗，然后按照聚酯和聚酯
漿料的生產(chǎn)工藝進行加工，同時包裝材料也由乙方自行購買，并制定成品的商標、商號，承擔成品的運輸?shù)热渴乱?
(2)加工成品的各項理化指標均由乙方按照需方要求制定，同時做好在線監(jiān)測和品質(zhì)控制，并對產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期負全部責任;
(3)加工費按照每次購買原料的成本費由甲乙雙方協(xié)商核算，甲方向乙方支付加工費用后，乙方要及時向甲方開具增值稅發(fā)票。
第三條聯(lián)合聲明
(1)甲乙雙方僅是協(xié)議經(jīng)營關系，雙方具有獨立的經(jīng)營地位，不存在內(nèi)部管理關系。
(2)甲乙雙方認同本協(xié)議為經(jīng)濟協(xié)作協(xié)議，一切爭議為民事爭議。
第四條協(xié)議有效期限和續(xù)簽方案
本協(xié)議自簽訂日期生效，有效期為一年，長期合作需每年定期續(xù)簽。
第五條糾紛解決方法
執(zhí)行本協(xié)議發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各一份。
甲方：___________
法人代表：___________
乙方：___________
法人代表：___________
協(xié)議簽訂日期：___________
協(xié)議簽訂地：___________
加工合同10
甲方：____________(以下簡稱甲方)
乙方：____________(以下簡稱乙方)
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方進行______加工等業(yè)務達成如下協(xié)議：
1.甲方將根據(jù)生產(chǎn)或貿(mào)易需要，委托乙方加工__________，該__________的所有權歸甲方所有。
2.根據(jù)甲方要求，乙方開具加工通知單，甲方確認，除此乙方不得擅自挪用、調(diào)撥和加工所有權屬甲方的貨物。
3.乙方根據(jù)事先約定的提貨時間，加工好指定______，保證甲方準時提貨。如甲方因特殊情況，需要提前提貨，應提前__________小時與乙方協(xié)商，甲方將盡量滿足乙方需求。
4.甲方同意乙方按照“附件一《加工單價表》”的內(nèi)容收取加工費用。如遇市場行情變化乙方需要調(diào)整收費標準，雙方可以協(xié)商。
5.協(xié)議期限內(nèi)，由于不可抗力因素，致使乙方不能履行協(xié)議，應立即將情況以最快方式通知對方。按照不可抗力因素對履行協(xié)議影響的程度，由雙方協(xié)商解決是否解除協(xié)議，或者部分免除履行協(xié)議的責任，或者延期履行協(xié)議。
但因戰(zhàn)爭、地震等重大不可抗力因素造成協(xié)議不能繼續(xù)履行，則雙方均免于責任。
6.本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。
7.本協(xié)議一式兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。
8.本協(xié)議有效期從簽訂之日起到___年___月___日。
甲方：___________ 乙方：___________
代表：___________ 代表：___________
簽約地：_________