農(nóng)村自建房施工合同協(xié)議書
農(nóng)村自建房施工合同協(xié)議書5篇
隨著法治精神地不斷發(fā)揚，人們愈發(fā)重視合同，合同的用途越來越廣泛，簽訂合同可以使我們的合法權(quán)益得到法律的保障。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢?以下是小編收集整理的農(nóng)村自建房施工合同協(xié)議書，希望能夠幫助到大家。
農(nóng)村自建房施工合同協(xié)議書1
發(fā)包方(甲方)：________________
承包方(乙方)：________________
第一條工程概況
1、工程名稱：農(nóng)村自建房屋裝飾裝修。
1、施工地點：玉溪市江川縣。
1、房屋概況：房型________(層)，建筑面積約________平方米。
第二條裝修施工內(nèi)容
甲方將自建房的裝修工程承包給乙方，施工內(nèi)容為：水電改造工程、地磚、瓷磚鋪貼，吊頂安裝，包水管，頂面、墻面涂料，材料安裝，隔斷制作，搬運工程等其他裝修工程中應(yīng)包含的所有工程。
第三條承包方式
包工不包料，由甲方提供裝修所需材料，乙方提供施工工具、招聘組織施工人員進行施工作業(yè)。裝修設(shè)計方案由甲乙雙方共同商定后實施，施工過程中甲方如有需要調(diào)整方案的及時通知乙方，乙方應(yīng)無條件采納。
第四條裝修價款
本合同項下裝修項目總價款：________元(包括屋內(nèi)垃圾清理費和材料搬運費)，大寫________(人民幣整)，該價款為施工包干價。
第五條裝修款項支付方式
乙方裝修施工竣工后十天內(nèi)，甲方對房屋裝修進行竣工驗收，驗收合格后三十天內(nèi)甲方一次性向乙方支付總價款的95%，剩余總價款的5%作為質(zhì)量保證金，質(zhì)保期一年，質(zhì)保期屆滿房屋裝修質(zhì)量沒有問題的，甲方將質(zhì)保金退還乙方。
第六條裝修工期：自____年__月__日開工，至____年__月__日竣工，工期為________天。
第七條乙方在施工過程中如對甲方提供的材料造成損害，損害材料價值200元以內(nèi)(包括本數(shù))的，甲方可不予追究;損害材料價值超過200元的，乙方應(yīng)全額賠償甲方。
第八條乙方自行招聘施工工人進行裝修施工，工人管理和勞務(wù)費由乙方自行負責(zé);乙方應(yīng)制定相應(yīng)施工安全制度并嚴格落實，如施工工人在裝修施工過程中發(fā)生安全事故，涉及到的法律責(zé)任、經(jīng)濟賠償責(zé)任由乙方全部承擔(dān)，且甲方若因此被法院等司法機關(guān)判決承擔(dān)賠償責(zé)任的，甲方有權(quán)根據(jù)本約定向乙方追償或直接從工程款里扣除。
第九條本合同項下裝修項目乙方不得再轉(zhuǎn)包或分包給第三人，如乙方違反本約定，甲方有權(quán)立即解除合同并追究乙方違約責(zé)任。
第十條協(xié)議的變更和解除
1、乙方違反本合同第九條約定的，甲方有權(quán)解除本合同，并不予支付乙方已經(jīng)施工部分的工程款。
2、乙方施工過程中出現(xiàn)重大質(zhì)量問題且不能有效整改的，甲方有權(quán)解除本合同，解除合同通知自送達乙方時生效。
第十一條違約責(zé)任
1、乙方違反本合同第六條約定未能在工期內(nèi)完成裝修工程的，每逾期一天應(yīng)向甲方承擔(dān)30元的違約金;
2、乙方施工過程中對甲方房屋主體結(jié)構(gòu)造成損害的，應(yīng)承擔(dān)恢復(fù)原狀、賠償損失的違約責(zé)任。
第十二條本協(xié)議一式二份，自甲乙雙方簽字或蓋章后生效
甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。因履行本合同產(chǎn)生爭議，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商解決未果，由甲方所在地人民法院管轄。
甲方(簽章)：________乙方(簽章)：________
住所：________住所：________
法定代表人：________法定代表人：________
委托代理人：________委托代理人：________
電話：________電話：________
________年________月________日________年________月________日
農(nóng)村自建房施工合同協(xié)議書2
甲方：________________(姓名，身份證號碼)
乙方：________________(姓名，身份證號碼)
甲方擬建房屋一座，位置在___縣__鎮(zhèn)__村__組，由乙方負責(zé)承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本加工承攬合同。
一、雙方權(quán)利義務(wù)
1、甲方負責(zé)提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據(jù)施工進度，乙方應(yīng)提前___天通知甲方購買所需材料。
2、乙方具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗，負責(zé)施工建設(shè)并交付建房成果。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。
3、攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
4、工期從_____年___月___日開始建設(shè)，工期為___天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的'，可順延工期。
①乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規(guī)，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責(zé)，與甲方無關(guān)。
②乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責(zé)支付，與甲方無關(guān)。
二、質(zhì)量要求
乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，按照圖紙施工，加強質(zhì)量管理。
重要施工過程：如地基、澆鑄須經(jīng)甲方驗收后方能進行下一工序。
甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。
房屋建成后一年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須進行免費維修。
三、付款方式
工程款結(jié)算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣___元。
付款時間：第一次付款在施工開始后___天內(nèi)，第二次付款在___，第三次付款在___，第四次付款在房屋峻工并經(jīng)甲方檢驗后____天內(nèi)給付。
四、違約責(zé)任
由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金___元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同。乙方應(yīng)承擔(dān)違約金___元。
在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金___元(或每日承擔(dān)違約金____元)。
五、爭議解決辦法
發(fā)生合同爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商。
如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民調(diào)解委員會調(diào)解或向人民法院起訴。
六、附則
本合同一式兩份，甲乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。
本合同自簽訂之日起生效。
以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：________乙方簽字：________擔(dān)保人：________
________年________月________日________年________月________日________年________月________日
農(nóng)村自建房施工合同協(xié)議書3
發(fā)包人：____________
居民身份證號碼：____________聯(lián)系電話：____________
通訊地址：____________
承包人：____________
(承包人為建筑施工企業(yè)的填寫以下內(nèi)容)
通訊地址：____________
郵政編碼：____________聯(lián)系電話：____________
統(tǒng)一社會信用代碼：____________企業(yè)資質(zhì)證書號：____________
法定代表人：____________聯(lián)系電話：____________
委托代理人：____________聯(lián)系電話：____________
(承包人為農(nóng)村建筑工匠的填寫以下內(nèi)容)
居民身份證號碼：____________聯(lián)系電話：____________
通訊地址：____________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》《浙江省農(nóng)村住房建設(shè)管理辦法》以及其他有關(guān)法律規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就低層農(nóng)村住房建設(shè)(以下簡稱建房)施工有關(guān)事項協(xié)商一致，共同達成如下協(xié)議：
一、建房概況
1.建房地點：
2.建房規(guī)模：____________層，總建筑面積____________㎡;結(jié)構(gòu)形式(在□中以劃√方式選定，只能選擇一項)：□框架結(jié)構(gòu);□磚混結(jié)構(gòu);□木結(jié)構(gòu);□其他___________________________。
3.宅基地用地批準文件文號：____________;鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證(建設(shè)工程規(guī)劃許可證)證號：____________。
二、承包內(nèi)容和方式
1.承包人按照發(fā)包人提供的設(shè)計圖紙，承擔(dān)以下內(nèi)容的施工(在□中以劃√方式選定，可以選擇多項)：□地基基礎(chǔ);□主體結(jié)構(gòu);□電氣管線;□給排水管道;□化糞池工程;□其他____________。
2.承包方式(在□中以劃√方式選定，只能選擇一項)：□包工包料;□包清工;□部分承包;□其他____________。建筑材料、建筑構(gòu)(配)件和設(shè)備除附件預(yù)算清單中注明由發(fā)包人提供的外，均由承包人提供。
三、合同工期
計劃開工日期：____年____月____日;計劃竣工日期：____年____月____日。工期總?cè)諝v天數(shù)：____天。
四、價款支付和費用承擔(dān)
1.總價款：人民幣(大寫)____(元)，價款構(gòu)成詳見附件預(yù)算清單。經(jīng)雙方協(xié)商一致變更施工內(nèi)容的.，變更部分的費用按實增減。
2.發(fā)包人按照以下約定向承包人支付合同價款(在□中以劃√方式選定，只能選擇一項)：
□按施工進度支付：
(1)開工時支付預(yù)付款人民幣(大寫)____(元);
(2)地基基礎(chǔ)驗收合格之日起____日內(nèi)支付進度款人民幣(大寫)____(元);
(3)地上一層驗收合格之日起____日內(nèi)支付進度款人民幣(大寫)____(元);
(4)地上二層驗收合格之日起____日內(nèi)支付進度款人民幣(大寫)____(元);
(5)地上三層驗收合格之日起____日內(nèi)支付進度款人民幣(大寫)____(元);
(6)竣工結(jié)算完成后____日內(nèi)付清剩余價款人民幣(大寫)____(元)。
□其他付款方式：
3.承包人承擔(dān)其雇傭的施工人員的勞動報酬，以及因施工活動導(dǎo)致的施工人員或者其他人員的人身、財產(chǎn)損失，但是，因發(fā)包人原因?qū)е禄蛘呒又氐膿p失，由發(fā)包人承擔(dān)。
五、施工要求
1.發(fā)包人應(yīng)當(dāng)在開工____日前向承包人提供設(shè)計圖紙，并保證建房地點通電、通水、通路，場地具備施工條件，與周邊鄰居不存在影響施工的糾紛。
2.發(fā)包人和承包人提供的建筑材料、建筑構(gòu)(配)件和設(shè)備均應(yīng)當(dāng)符合國家和省規(guī)定標準，除就地取材的竹、木等材料外，應(yīng)當(dāng)有生產(chǎn)合格證。發(fā)包人不得要求承包人使用不合格的建筑材料、建筑構(gòu)(____配)件和設(shè)備。
3.承包人應(yīng)當(dāng)按照設(shè)計圖紙、施工技術(shù)標準和操作規(guī)程施工，采取安全施工措施，及時發(fā)現(xiàn)和消除施工、消防等安全隱患。承包人應(yīng)當(dāng)接受發(fā)包人、設(shè)計單位或者人員、行政機關(guān)及其委托的專業(yè)機構(gòu)依法實施的監(jiān)督檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、安全隱患及時整改。
4.承包人完成隱蔽工程施工后，應(yīng)當(dāng)提前____日通知發(fā)包人驗收。發(fā)包人不能按時驗收的，應(yīng)當(dāng)在驗收前向承包人提出延期要求。發(fā)包人未按時進行驗收，也未通知承包人延期的，承包人有權(quán)自行驗收，驗收結(jié)果視為發(fā)包人認可。隱蔽工程未經(jīng)驗收合格的，不得進入下一道工序施工。
5.承包人完成全部施工內(nèi)容，并備齊施工檔案資料后，可以通知發(fā)包人進行竣工驗收。發(fā)包人應(yīng)當(dāng)自收到通知之日起____日內(nèi)組織承包人和設(shè)計、監(jiān)理等單位或者人員進行竣工驗收。驗收合格的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)在____日內(nèi)向承包人簽發(fā)接受交付的憑證。驗收不合格的，承包人應(yīng)當(dāng)返工、修復(fù)或采取其他補救措施，由此增加的費用和(或)延誤的工期由承包人承擔(dān)。承包人在完成返工、修復(fù)或采取其他補救措施后，應(yīng)當(dāng)通知發(fā)包人，按本項約定的程序重新進行竣工驗收。建房未經(jīng)驗收或驗收不合格的，發(fā)包人不得使用。
6.承包人對建房承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任，保修期為：地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)____年，屋面防水、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面防滲____年，電氣管線、給排水管道____年。保修期自竣工驗收合格之日起算;建房未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，保修期自其實際占有之日起算。
7.建房經(jīng)竣工驗收合格的，以承包人通知發(fā)包人進行竣工驗收之日為竣工日期;因發(fā)包人原因，自收到通知之日起____日內(nèi)未完成竣工驗收的，以承包人通知發(fā)包人進行竣工驗收之日為竣工日期;建房未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以其實際占有之日為竣工日期。
六、竣工結(jié)算
承包人應(yīng)當(dāng)自竣工驗收合格之日起____日內(nèi)向發(fā)包人提供結(jié)算清單，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)自收到結(jié)算清單之日起____日內(nèi)完成審核，逾期未完成審核且未提出異議的，視為認可承包人提交的結(jié)算清單。承包人對發(fā)包人審核意見有異議的，應(yīng)當(dāng)自收到審核意見之日起____日內(nèi)提出，逾期未提出異議的，視為認可審核意見。對于雙方認可的結(jié)算價款，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照本合同第四條的約定支付給承包人;對于其中一方有異議的結(jié)算價款，按照本合同第八條約定的爭議解決方式處理。
七、違約責(zé)任
1.發(fā)包人具有下列情形之一的，承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任：
(1)發(fā)包人未按合同約定期限和數(shù)額支付合同價款的，按日計算向承包人支付逾期應(yīng)付款萬分之____的違約金，逾期超過____日的，承包人可以解除合同;
(2)發(fā)包人提供的建筑材料、建筑構(gòu)(配)件和設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定，導(dǎo)致承包人返工、修復(fù)或者給承包人造成其他損失的，承擔(dān)承包人相應(yīng)損失;
(3)發(fā)包人違反合同約定造成停工的，按每日____元的標準向承包人支付違約金;
(4)發(fā)包人未能按照合同約定履行其他義務(wù)的，承擔(dān)因此造成的承包人實際損失。
2.承包人具有下列違約情形之一的，承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任：
(1)承包人違反合同約定采購和使用不合格的建筑材料、建筑構(gòu)(配)件和設(shè)備，給發(fā)包人造成損失的，承擔(dān)發(fā)包人相應(yīng)損失;
(2)承包人施工質(zhì)量不符合合同約定的，承擔(dān)發(fā)包人相應(yīng)損失;
(3)承包人未按合同約定期限完成施工，造成工期延誤的，按每日____元的標準向發(fā)包人支付違約金，工期延誤超過____日的，發(fā)包人可以解除合同;
(4)承包人未按照合同約定履行保修義務(wù)或者其他義務(wù)的，承擔(dān)因此造成的發(fā)包人實際損失。
八、爭議解決
因合同及合同有關(guān)事項發(fā)生的爭議，雙方可以通過協(xié)商、調(diào)解解決，也可以按下列方式解決(在□中以劃√方式選定，只能選擇一項)：
□向____仲裁委員會申請仲裁;
□向____人民法院提起訴訟。
九、其他事項
1.附件預(yù)算清單是合同的組成部分。合同未盡事宜，雙方可以另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議是合同的組成部分。
2.本合同自雙方簽字或者蓋章之日起生效。
3.本合同一式____份，具有同等法律效力，發(fā)包人執(zhí)____份，承包人執(zhí)____份。
附件：預(yù)算清單
發(fā)包人(簽字或者蓋章)：
承包人(簽字或者蓋章)：
簽訂日期：____年____月____日
農(nóng)村自建房施工合同協(xié)議書4
甲方(發(fā)包方)：
身份證號：
乙方(承攬方)：
身份證號：
甲方將位于大冶市金牛鎮(zhèn)胡鐵村澗塘王灣的自住房的建設(shè)工程承包給乙方進行施工，經(jīng)雙方協(xié)商，就該工程的施工承包事宜達成如下協(xié)議：
一、雙方權(quán)利義務(wù)
⒈承包方式：采取包工不包料方式承包，甲方提供建房所需的材料包括：紅磚、河砂、碎石、水泥、鋼材、鐵釘、水電等建筑材料。根據(jù)施工進度，乙方應(yīng)提前7天通知甲方購買所需材料。乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具機械及生產(chǎn)生活的一切用具。施工人員的伙食煙酒吃住行等由乙方自理。
⒉當(dāng)事人明確：雙方屬于承攬合同關(guān)系，不存在雇傭關(guān)系。
⒊攪拌機、震動器等施工機械以及木工模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
⒋工期從年月日開始建設(shè)，至年月日完工，為期天。如發(fā)生下雨、停電等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
⒌施工安全要求：乙方所雇傭工人的人身意外險由乙方購買。乙方必須按照安全施工規(guī)范和要求，采取嚴格的安全防護措施，在施工過程中要特別注意安全施工，杜絕一切事故，并承擔(dān)由于自身安全措施不到位而造成的事故責(zé)任和因此發(fā)生的一切費用。如有此類情況出現(xiàn)，責(zé)任與甲方無關(guān) 。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責(zé)支付，與甲方無關(guān)。
7、工程結(jié)束后，乙方負責(zé)清運工地周圍及室內(nèi)所有的建筑垃圾，并打掃干凈。
二、被建房屋包括：主房為層結(jié)構(gòu)，底層高米，二層高米，三層高米。甲方將包括地基、屋頂在內(nèi)的所有房屋建設(shè)工程的施工全部承包給乙方(包括貼外墻瓷磚、樓梯、露臺欄桿、斜坡屋頂?shù)慕ㄔ?。
三、主要施工要求
乙方按照設(shè)計圖紙進行建造，房型照片和設(shè)計圖紙為合同附件。甲方房屋主體工程包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層、斜坡屋頂?shù)慕ㄔ斓裙こ?
主要施工要點：
1、本房屋地基采用條形基礎(chǔ)鋼筋混凝土現(xiàn)澆方式施工。
2、開挖標準三級化糞池一個。
3、工程需預(yù)布排水管留口，室外落水管需要預(yù)留孔，室外場地排水配套窨井池個。
4、混凝土現(xiàn)澆構(gòu)造梁柱共個，獨立基礎(chǔ)個，詳見設(shè)計圖紙;基礎(chǔ)采用預(yù)制板架空方式，并做防潮處理。
5、一層、二層、三層頂樓板為鋼筋混凝土現(xiàn)澆施工。
6、三層頂為四面斜坡屋頂結(jié)構(gòu)，采用木椽木板加防水隔層處理結(jié)構(gòu)，非鋼筋混凝土現(xiàn)澆。
7、主房室外和附屬房墻面貼墻面磚并作勾縫處理，不貼瓷磚部分的內(nèi)外墻采用水泥砂漿粉兩遍，并刮平達到標準要求。
8、主房露臺部分水泥找坡抹平，并按甲方要求做好防水施工。
9、水電安裝由委托水電工實施，施工過程中乙方需要加強與水電工的配合。
四、工程質(zhì)量要求
1、乙方按圖紙要求進行施工，若發(fā)現(xiàn)圖紙有不合理部分，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，在取得明確一致的施工方案后，乙方方可再進行施工。
2、乙方必須嚴格、全面、認真按照國家頒發(fā)的建筑工程規(guī)范、規(guī)程、合格標準和技術(shù)要求進行施工，工程質(zhì)量應(yīng)達到國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準的合格條件。如因乙方施工失誤造成質(zhì)量缺陷或質(zhì)量問題，由乙方賠償相應(yīng)損失并無償整改。若是不可修復(fù)或改造的嚴重問題甲方將有權(quán)拒付一切費用。
3、乙方完成基礎(chǔ)以及每層的梁、柱、板面布筋后，由甲方組織有關(guān)人員進行質(zhì)量監(jiān)督和驗收，達到標準后才能進行下一步的施工。如因乙方原因造成返工，返工材料等費用由乙方負責(zé)。
4、梁、柱、樓面的澆筑必須一次性完成。
5、工程竣工后，由甲方組織相關(guān)人員按施工技術(shù)要求進行檢查驗收。如出現(xiàn)水平垂直度達不到標準要求或是存在滲水漏雨等建筑質(zhì)量問題，由乙方重新修繕直到符合甲方質(zhì)量要求為止，并賠償因建筑質(zhì)量問題給甲方造成的全部損失。重新修繕的費用(包括修繕工時費用和材料費用)，全部由乙方承擔(dān)。
6、施工工程中因乙方或其他原因造成工程范圍外的損壞由乙方負責(zé)并修復(fù)。
五、工程費用的計算
1、工程承包方式為包工不包料，施工過程中的水費、電費、建筑材料費由甲方承擔(dān)。
2.承建工程價格：承建工程總價共元整(大寫：)。
六、付款方式
工程開工前預(yù)付元，順利完工后，工程款于工程完工后一個月內(nèi)付清90%(包含首付元)，預(yù)留10%工程款作為質(zhì)保金，實際完工后一年內(nèi)無質(zhì)量問題，付清尾款。(如若以現(xiàn)金方式付款，乙方須給甲方開具收條)。
七、補充事項:
1.乙方負責(zé)主體工程周邊混凝土場地的澆筑。
八、爭議解決辦法
⒈發(fā)生合同爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商。
⒉如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
九、附則
1、本合同一式兩份，甲乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。本合同自簽訂之日起生效。
2、雙方必須共同遵守以上合同。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字： 乙方簽字：
日期： 日期：
農(nóng)村自建房施工合同協(xié)議書5
甲方：姓名(或名稱)：
住址：
身份證號：
電話：
乙方：姓名(或名稱)：
住址：
身份證號：
電話：
甲方將位于的自住用房的建設(shè)施工工程經(jīng)雙方協(xié)商承包給乙方，經(jīng)雙方協(xié)商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協(xié)議：
一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負責(zé)出工建設(shè)并自行解決建設(shè)施工所需要的所有設(shè)備、建房所用的全部原材料，施工過程所需的水電費用由乙方支付，施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中，應(yīng)注意施工安全，全程對施工安全負完全責(zé)任，因施工設(shè)備的原因和乙方人員操作失誤導(dǎo)致的傷亡事故由乙方負完全責(zé)任。由于乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以外的第三人人身及財產(chǎn)損害的，乙方應(yīng)對此負全部責(zé)任。施工圖紙經(jīng)雙方簽字，不能隨便更改，如需要更改雙方商量后同意。
二、被建房屋的建筑面積為平方米，甲方將包括地梁在內(nèi)的的房屋建筑工程的施工全部承包給乙方(其中包括貼內(nèi)外墻的瓷磚、室內(nèi)地板磚、樓梯及其附屬設(shè)施、衛(wèi)生間地板磚、廚房操作臺、木工、水電管線安裝等)。乙方的施工承包單價為每平方米元，工程總價款為元。
三、施工要求
①地工基礎(chǔ)：深度70公分寬度60公分里面寬度40公分
②墻體外墻3.7內(nèi)墻2.4砌筑時內(nèi)外錯縫一般采用水泥沙漿，強度要達到(150號).四角有構(gòu)造柱四角和內(nèi)樣交換處一般要求80公分配兩根6毫米拉接筋沙漿的飽滿度必須要達到三一砌筑法(一快磚一鏟灰一擠揉)并使用前必須把磚潛水濕潤。
③圈過梁：過梁高度不低于12公分，鋼筋直徑不宜小于10毫米，剛箍直徑不低于6毫米，距不宜超過250毫米，圈梁高度不低于200毫米上下圈梁。
④屋頂先腳板，鋼筋不宜12毫米，距離16公分，混淋土150級交標號屋面爐灰前面高度25公分，后面15公分，爐灰上面5公分混淋土，2公分沙漿抹廣抹墻里外水泥沙漿抹廣1/3
⑤地板磚6060黑白由甲方自選定價10元一塊，如造過10元由甲方自付，磚黑白由甲方自選衛(wèi)生間墻磚，不低于1.8元，墻內(nèi)刷房池涂料，電線用4平米銅芯線，每件房一只熱光燈插座一只開關(guān)一只
⑥門窗：內(nèi)門用實木門，窗戶。塑鋼海螺牌外門，防盜門，乙方施工時要保證質(zhì)量。在施工過程中甲已雙方互相協(xié)商
⑦室內(nèi)自來水，下水管由乙方負責(zé)。工程工期為：年月日(公歷/農(nóng)歷)—年月日(公歷/農(nóng)歷)，按日歷工期計算。乙方應(yīng)按時施工，如因乙方的原因造成工期拖延的，每拖延一天，每平方米減少工錢元。因大雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期耽誤除外。
⑦乙方應(yīng)按照甲方的建房質(zhì)量要求保證施工質(zhì)量。房屋完工交工后，由甲方按照施工要求進行驗收。如房屋出現(xiàn)建筑質(zhì)量問題，乙方應(yīng)重新修繕直至符合甲方質(zhì)量要求為止，并賠償因建筑質(zhì)量問題給甲方造成的全部損失，重新修繕的費用(包括修繕使用的材料)全部由乙方自行承擔(dān)。
四、付款方式
開工付40%，土墻砌好付40%，刷涂料前付40%，70%交工一次付清。還聲譽%一年維修給清。
五、本協(xié)議自甲、乙雙方在該協(xié)議文本上簽字(或蓋章)之日起生效。本協(xié)議一式三份。甲方、乙方各一份，見證人一份。
經(jīng)雙方協(xié)議如下：
甲方簽字(簽章)：
乙方簽字(簽章)：
見證人簽字(簽章)：
簽約時間：年月日(公歷/農(nóng)歷)
簽約地點：