個人建設(shè)工程施工合同范文
個人建設(shè)工程施工合同范文5篇
施工合同即建筑安裝工程承包合同，是發(fā)包人和承包人為完成商定的建筑安裝工程，明確相互權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的合同。下面小編給大家整理個人建設(shè)工程施工合同范文，希望大家喜歡！
個人建設(shè)工程施工合同范文1
發(fā)包人：________大學(xué)(以下簡稱甲方)。
承包人：________建設(shè)公司(以下乙方)。
甲方委托乙方承建教學(xué)、辦公兩用五層樓房一座。根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條工程概況
工程名稱：____大樓。
工程地點：____市____路____號。
施工面積：____m2
工程造價：____萬元。
第二條工程按設(shè)計
圖紙施工，其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)必須達(dá)到市建委有關(guān)施工驗收的規(guī)定要求。
第三條工程期限為：
________年____月____日起至____年____月____日止。
第四條工程結(jié)算和付款辦法為：
自本合同生效之后五天內(nèi)，甲方按工程造價的30%預(yù)付________萬元給乙方作備用款，以后按工程進度撥款。工程竣工、驗收合格后，甲方在一個月內(nèi)給乙方付款應(yīng)迭整個工程款的99%,即達(dá)________伍仟元。其余l(xiāng)%,即________仟元，作為保修期一年的預(yù)留款。保修期滿后，甲方在十天內(nèi)付清給乙方。
第五條工程驗收：
乙方工程竣工后，由市質(zhì)量監(jiān)督部門負(fù)責(zé)驗收，簽收合格即交付甲方。
第六條違約責(zé)任：
由于工程質(zhì)量問題造成的損失，由乙方負(fù)責(zé);乙方如未按期完工，每逾一天處以工程款l%的罰金;如由甲方遲付備用款而造成誤工，則處甲方以工程款l%的罰金;如因連續(xù)停水、停電八小時以上造成損失，則由甲方負(fù)責(zé)。
第七條其他條款：
甲方應(yīng)在工程開工前十天將施工圖紙交給乙方;甲方負(fù)責(zé)施工所需的“三通”(路通、電通、水通);乙方負(fù)責(zé)施工所需“三大材”(鋼筋、木材、水泥)及其他施工所需材料;施工過程中若發(fā)生工傷事故，由乙方負(fù)責(zé)，甲方概不負(fù)責(zé)。
第八條本合同正本兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
副本一份，送交監(jiān)證處。本合同自雙方蓋章之日(____年____月____日)起生效。
發(fā)包人：________________
____大學(xué)(公章)___________
法定代表人：________(簽章)
地址：____市____路號
承包人：________________
建筑公司(公章)__________
法定代表人：(簽章)_____
簽約時間：____年____月____日
個人建設(shè)工程施工合同范文2
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：_____________________
承包方(以下簡稱乙方)：_____________________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責(zé)任，本著互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。
一、工程概況
(一)工程名稱：_____________________
(二)工程地點：_____________________
二、工程承包范圍
___________________________________
安全維護及整改。
三、合同工期
_______天。
四、工程造價
工程造價為：______________元整
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的合格標(biāo)準(zhǔn)。
5.2使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范(包括但不限于以下內(nèi)容)
5.2.1本工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范應(yīng)按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)(驗收)規(guī)程和規(guī)范。
5.2.2本工程適用的地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程必須符合湖南省標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
七、工程計價
7.1本工程計算編制原則：按_______省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件_______建價_______號《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》(_______，《_______省建設(shè)工程造價管理辦法》(省人民政府令第_______號)，《_______省建設(shè)工程計價辦法》，_______《_______省修繕定額》、_______《_______省建筑裝飾裝修工程量消耗標(biāo)準(zhǔn)》、_______《_______省安裝工程消耗標(biāo)準(zhǔn)》及工程消耗標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定：人工工資按_______省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件_______建價_______號文件綜合工資單價計取，材料價格按照施工同期《_______建設(shè)造價》預(yù)算價，信息價及市場價格執(zhí)行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準(zhǔn)。
八、工期
有下列情況者，工期經(jīng)核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的爆炸、火災(zāi)，以及洪水、地震等自然災(zāi)害，工程所在地量小時降雨_______mm或_______mm以上(以_______市氣象局報告為準(zhǔn))，一次停水、停電_______小時以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔(dān)。
8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔(dān)。
九、工程款的支付
9.1工程完工后，甲方在_______內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價的_______%。
9.2在工程結(jié)算辦理完畢后，甲方支付至結(jié)算總價的_______%，工程保修金留結(jié)算總價的_______%，自工程驗收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題_______天內(nèi)全額返還，保修金不計利息。
十、違約責(zé)任
10.1違約方案本合同約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任，合同沒有約定的，案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。
10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補對方損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
十一、安全生產(chǎn)和文明施工
認(rèn)真執(zhí)行國家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時做好社會綜合治理工作。
十二、爭議的解決
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時，雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方：______________________
乙方：______________________
代表人：___________________
代表人：_____________________
日期：______年_____月_____日
個人建設(shè)工程施工合同范文3
發(fā)包方：______________(以下簡稱甲方)
承包方：______________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著平等自愿、互惠互利的原則，就乙方為甲方投資建設(shè)廠房事宜達(dá)成如下協(xié)議：
一、甲方提供土地一宗，由乙方投資為甲方建設(shè)廠房及廠房內(nèi)外地面、供排水等配套設(shè)施(以下簡稱建筑工程)。
二、該土地位于______________，四至為：東至______________，南至______________，西至______________，北至______________，使用年限為_______年。甲方對該土地享有所有權(quán)和使用權(quán)。
三、甲方保證該建筑工程符合某市土地利用總體規(guī)劃、年度建設(shè)用地計劃和城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)項目開發(fā)年度計劃等要求。如需辦理相關(guān)手續(xù)或需經(jīng)有關(guān)主管機關(guān)批準(zhǔn)，甲方保證手續(xù)齊全并獲得批準(zhǔn)。
四、甲方對建成后的建筑工程享有所有權(quán)。
五、該建筑工程設(shè)計由甲方負(fù)責(zé)，乙方按照甲方的設(shè)計和要求組織某某建筑公司施工建設(shè)，施工中的安全責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)，甲方全程對施工進度及工程質(zhì)量進行監(jiān)督。
六、乙方應(yīng)當(dāng)按照該合同約定的土地用途、施工期限、設(shè)計和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，組織某某建筑公司進行建設(shè)。但是，因不可抗力或者政府、政府有關(guān)部門的行為或者動工開發(fā)必需的前期工作造成工期遲延的除外。
七、該建筑工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合甲方的設(shè)計圖紙要求。
八、該建筑工程應(yīng)在本合同生效后_______天內(nèi)動工，_______天內(nèi)完成竣工驗收工作。如到期未進行驗收，視為工程合格，甲方從驗收期滿之日起按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設(shè)成本。如該建筑工程因質(zhì)量問題驗收不合格，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償維修，直到驗收合格為止。
九、甲方按以下方式支付乙方投資回報和實際建設(shè)成本：
(一)、該建筑工程竣工驗收合格后30日內(nèi)，甲方以不低于實際建設(shè)成本的_______%支付乙方投資回報。
(二)、該建筑工程竣工驗收合格后，甲方每年支付乙方_______%的實際建設(shè)成本，每年的_______月_______日前一次性全額支付，余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投資回報，每年的_______月_______日前一次性全額支付，所有款項在_______月_______日前付清。
十、該建筑工程因建設(shè)引起的質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)，甲方承擔(dān)該建筑工程的日常維修維護。因建設(shè)質(zhì)量問題造成甲方或第三方損失，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
十一、該建筑工程驗收合格后，因任何一方擅自改變工程主體結(jié)構(gòu)，因此造成的損失由改變方承擔(dān)全部責(zé)任。
十二、甲方負(fù)責(zé)為乙方廠房建設(shè)提供良好的外部環(huán)境，積極幫助協(xié)調(diào)乙方在建設(shè)過程中遇到的各種問題。在建設(shè)過程中，非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到損壞、工程被拆遷、合同不能履行等均由甲方負(fù)責(zé)，因此給乙方造成的損失甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。
十三、工程竣工驗收合格后，如工程被閑置、被破壞、被拆遷，甲方仍應(yīng)按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設(shè)成本。
十四、如一方違反合同約定，違約方應(yīng)按照實際建設(shè)成本的_______%向守約方支付違約金，違約金的支付不影響合同其他條款的效力和履行。
十五、本合同所稱的實際建設(shè)成本是指甲乙雙方共同委托的某市以外的有資質(zhì)的中介機構(gòu)對該工程造價審計后確定的價格和審計費的總和。審計應(yīng)在該工程竣工驗收合格后30日內(nèi)進行，審計費用由乙方承擔(dān)。
十六、本合同的簽訂地在______________，凡因本合同引起的`或與本合同有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，根據(jù)《______________省高級人民法院關(guān)于各級法院受理第一審民商事案件級別管轄標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》，由______________人民法院或______________中級人民法院管轄。
該合同一式兩份，由甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽蓋章后生效。
甲方(公章)：________________乙方(公章)：________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
個人建設(shè)工程施工合同范文4
甲方(承包人)：______________
乙方(務(wù)工人)：______________
為保證施工安全的順利進行，確保務(wù)工人員的安全與健康，爭創(chuàng)文明工地，強化安全意識，在施工中必須做到“安全第一，預(yù)防為主，強化管理，文明施工”，結(jié)合本工程的實際情況，經(jīng)雙方商定簽訂本合同書。
一、雙方的責(zé)任與義務(wù)：
(一)甲方的責(zé)任與義務(wù)：
1、負(fù)責(zé)對乙方務(wù)工人員的入場教育。
2、負(fù)責(zé)對乙方進行分部分項工程的安全技術(shù)交底工作，并履行簽字手續(xù)。
3、施工前，甲方應(yīng)對其務(wù)工人員進行每天至少一次的班前安全教育活動，受教育者必須簽名，否則不予簽訂本合同。
4、不得違章指揮或強令乙方人員冒險作業(yè)。
5、有權(quán)進行安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見。
(二)乙方的責(zé)任和義務(wù)：
1、按照甲方的要求，不得違章作業(yè)和野蠻施工。
2、負(fù)責(zé)按照有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和甲方安全技術(shù)交底進行操作。
3、乙方應(yīng)保證其服從甲方的管理，遵守甲方的各項規(guī)章制度，遵守勞動紀(jì)律。
4、負(fù)責(zé)承擔(dān)因自身原因所發(fā)生的一切安全事故的全部經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。
5、凡在施工區(qū)域外發(fā)生的安全事故、治安案件責(zé)任及費用，概由乙方及責(zé)任者承擔(dān)，甲方不負(fù)任何責(zé)任。
二、在施工過程中務(wù)工人員發(fā)生不可預(yù)料的安全事故，甲方不予承擔(dān)任何責(zé)任，本人同意以上細(xì)則者簽字生效。
三、本合同書一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字生效。
甲方：______________
乙方：______________
發(fā)包方：______________
_______年_______月_______日
個人建設(shè)工程施工合同范文5
發(fā)包方：
承包方：
甲方現(xiàn)將武勝香江豪庭工程基礎(chǔ)土石方分項工程人工勞務(wù)承包給乙方，根據(jù)甲乙雙方多次共同協(xié)商，在平等一致的基礎(chǔ)上，本著雙方互惠互利的原則，達(dá)成本合同條款，供雙方遵照執(zhí)行。
第一條：工程概況：
1、工程名稱：武勝香江豪庭
2、工程地點：武勝縣城祥升大道。
第二條：承包范圍：
發(fā)包方所提供的施工圖中所含武勝香江豪庭車庫工程基礎(chǔ)土石方分項工程基礎(chǔ)、電梯井、塔吊基礎(chǔ)、部分外運土石方、內(nèi)轉(zhuǎn)土石方至甲方指定位置堆放，所含全部工作內(nèi)容。
第三條：工期：
(一)開工日期： 年 月 日(根據(jù)甲方的工期要求)。
(二)竣工日期： 年 月 日(根據(jù)甲方的工期要求)。
第四條：工程價款：
1分部分項工程單價如下：
(1)獨立基礎(chǔ)：基礎(chǔ)土石方分項工程頁巖90.00元/m(條形基礎(chǔ)、電梯井、塔吊基礎(chǔ))、砂巖200元/m(條形基礎(chǔ)、電梯井、塔吊基礎(chǔ))。
(2)人工挖孔樁：土方90.00元/m3，頁巖140.00元/m3，板石(需要水鉆施工)280.00元/m3，土方中孤石按實際方量220.00元//m3。安全帽等)、夜間施工加班費、加餐費、場內(nèi)材料轉(zhuǎn)運費及清除垃圾轉(zhuǎn)運費。同時涵蓋但不限于以下具體工作內(nèi)容：
(1)人工開挖場內(nèi)土方及建筑垃圾。
(2)人工開鑿場內(nèi)石方并滿足現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范要求。
(3)平基土方、石方、建筑垃圾等用人工裝斗配合塔機吊裝轉(zhuǎn)運到甲方指定地點。
(4)場內(nèi)排水工作。
(5)施工用腳手架的搭拆。
(6)完成該單項工序所需的各種設(shè)備及工、用具等一切低值易耗品(如空壓機、鍬、撮箕、抽水泵、鈀鉤等)。
(7)完成該分項工序的安全責(zé)任及相應(yīng)的安全勞保用品費用。
(8)四川省文明工地施工要求本單項工序應(yīng)做的工作
3、零星簽證計時工60.00元/工日。
4、室內(nèi)取土夯實、回填 元/ m(含取土、運土、分層回填、夯實)。
5、算工程量。
第五條：施工技術(shù)要求：
(一)、基礎(chǔ)土石方工程由甲方施工員向乙方進行技術(shù)交底，并以書面形式由乙方代表簽證。
(二)、乙方代表必須指揮工人嚴(yán)格按施工圖、技術(shù)交底和施工規(guī)范嚴(yán)格施工。
(三)、每道工序必須按交底、施工、檢查、驗收幾步驟進行，上一道工序完成驗收合格后，方可進行下一道工序施工。
第六條：雙方責(zé)任及工作：
(二)、甲方工作：
1、為施工協(xié)調(diào)有關(guān)工作關(guān)系。
2、甲方施工員對工程進度，施工步驟進行安排，指導(dǎo)乙方施工，并對質(zhì)量安全工作進行質(zhì)量監(jiān)督檢查。
(二)、乙方工作：
1、嚴(yán)格執(zhí)行合同中對工程工期、質(zhì)量安全的要求，服從施工員及現(xiàn)場管理人員的安排，嚴(yán)格按照施工圖、交底記要和國家現(xiàn)行施工規(guī)范進行施工。
2、加強對工人的管理，教育工人遵紀(jì)守法，加強安全、防火、防盜意識。嚴(yán)格要求工人按照建筑工人安全技術(shù)操作規(guī)程進行施工作業(yè)，做好自檢工作。
3、組織工人文明施工，加強施工現(xiàn)場管理，不允許工人打架罵人，做到工完場清。
第七條：工程質(zhì)量驗收
1、嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范和質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)進行驗收。
2、因乙方造成的質(zhì)量問題而返工，由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任并承擔(dān)其材料及人工費，并接受罰款。如無法保證工程質(zhì)量進度，甲方有權(quán)單方面終止本合同，所完成的部分分項工程經(jīng)驗收合格后按已完成金額的60%人工費(不加任何費用)結(jié)算給乙方，并清退出場。
第八條：人工費支付
本分項工程無進度款，待工程完工驗收合格后一次性付清。
第九條：安全責(zé)任：
在分項工程單價中10%作為安全設(shè)施費和管理費。另簽定安全責(zé)任書，具有同等法律效力。
第十條：其他約定：
1、合同期內(nèi)乙方借故中途停工或退場，甲方有權(quán)拒付人工費，乙方所聘工人的工資由簽約人全權(quán)負(fù)責(zé)支付。并同時承擔(dān)給甲方該分項工程總造價15%的違約金，由此給甲方造成的其它經(jīng)濟損失由乙方全額賠付。
2、乙方所需機具、用具由乙方自行解決，在甲方借用的設(shè)備在施工期間應(yīng)對設(shè)備進行維修保養(yǎng)。如有損壞照價賠償或支付修理費。
3、嚴(yán)禁將所承包的分部分項工程分包給他人，否則甲方有權(quán)單方終止合同，所完成的部分分項工程經(jīng)驗收合格后按已完成量的60%人工費(不加任何費用)結(jié)算給乙方，并清退出場。
4、乙方如因工人素質(zhì)低、技術(shù)差等原因達(dá)不到質(zhì)量、工期及文明施工等要求，以及有違法亂紀(jì)行為等，造成所有損失由乙方簽約人全權(quán)負(fù)責(zé)。
5、甲方為乙方提供食宿條件，如乙方人員損失甲方公物，應(yīng)照價賠償。
6、由于乙方原因無故停工，每次處罰款2000元以上。
第十一條 其它：
1、工程外包工人員管理辦法作為本合同的附件，具有同等法律效力，應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行。
2、未盡事宜，由雙方協(xié)商，形成新的合同條款，雙方共同遵照執(zhí)行。
3、本合同一式叁份，甲方執(zhí)倆份，乙方執(zhí)壹份，具同等法律效力，雙方簽字后生效，工程竣工驗收合格，結(jié)清尾款，自然失效，
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日