私房施工合同協(xié)議書模板5篇
建筑工程承包合同是非常重要的,沒有合同有很多東西都不一樣的。下面是小編整理的私房施工合同協(xié)議書模板5篇,歡迎大家閱讀分享借鑒,希望對大家有所幫助。
更多施工方面的相關內容推薦↓↓↓
私房施工合同協(xié)議書1
發(fā)包人:
承包人:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就本建設工程協(xié)商一致,訂立本合同,供雙方遵照執(zhí)行。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程范圍: ;(詳見施工圖紙內容)
4、承包方式:_
5、材料及工藝補充說明(詳見施工圖紙內容)
二、合同工期及工期延誤
1、開工日期: 年 月 日 ,竣工日期 年 月 日 ,合同工期總天數(shù) 天(以實際進場施工之日算起);
2、由于承包人的責任未按本合同規(guī)定的日期竣工,每逾期一日,承包人向發(fā)包人支付合同價款萬分之_ _的違約金,算至驗收合格之日;
3、因以下原因造成工期延誤,工期相應順延:
a發(fā)包人未能按約定提供(或確認)施工圖紙及開工條件;
b發(fā)包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款;
c發(fā)包人代表(或監(jiān)理工程師)未按約定提供指令、批準等,致使施工不能正常進行;
d設計變更或工程量增加;
e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過 小時;
f不可抗力;
g其他非因承包人原因造成停工累計超過 小時。
4、承包人在以上情況發(fā)生后 日內,就延誤的工期以書面形式向發(fā)包人代表(或監(jiān)理工程師)提出報告;發(fā)包人代表(或監(jiān)理工程師)在收到報告后 日內予以確認,逾期不予確認提出修改意見,視為同意順延工期。
三、質量標準
工程質量標準:合格、按照《鋼結構施工質量驗收規(guī)范》驗收。
四、合同價款
總計合同金額(大寫)(人民幣) ,小寫¥ 。
五、工程款結算及支付
1、主鋼構進場之日起 日內,發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的 的進度款;
2、綱結構主體完工之日起 日內,發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的 的進度款;
3、工程全部完工之日起 日內,發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的 的進度款;承包人向發(fā)包人開具工程合同總價款 的銀行保函作為保修金,發(fā)包人于壹年內返還承包人;
六、施工準備
1、承包人在合同簽定后 日內免費完成圖紙的設計和細化,完成后由發(fā)包人提交給設計院,承包人協(xié)同參與技術交底以便圖紙通過。
2、發(fā)包人在施工前應負責做好三通一平工作,提供基準測量點,免費提供施工用水、電;
3、發(fā)包人應辦理完備項目報建、圖樣簽章手續(xù),協(xié)調好周邊及有關部門關系;
4、承包人于接到審查合格圖紙 日內完成主構件的加工并運抵工地現(xiàn)場
5、承包人嚴格按照施工圖紙中的材料進行采購和加工,并提供主要鋼材,彩板的質量保證書;
七、安全施工與檢查
1、承包人應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患;
2、發(fā)包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育,;發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理規(guī)定進行施工,因發(fā)包人原因導致的安全事故,由發(fā)包人承擔相應責任及發(fā)生的費用;
3、如發(fā)生安全事故,承包人應按有關規(guī)定立即上報有關部門并通知發(fā)包人,同時按政府有關部門要求處理,由事故責任方承擔發(fā)生的費用;
4、當發(fā)包人與承包人對事故責任有爭議時,應按政府有關部門的認定處理。
八、工程竣工驗收及保修
1、承包人在工程竣工前三日內,應將驗收日期以書面形式通知發(fā)包人屆時驗收,如發(fā)包人不能按期參加驗收,須提前通知承包人,并與承包人另行商定驗收日期,但發(fā)包人必須承認承包人的竣工時間;發(fā)包人推遲驗收,其間所發(fā)生的管理費和其他損失均由發(fā)包人承擔;
2、發(fā)包人收到承包人的驗收通知未提出異議,但到期又不按期組織驗收或發(fā)包人提前使用的,視為驗收合格;
3、竣工工程經(jīng)驗收合格之日,辦理工程移交,從驗收之日起三日內移交完畢,如發(fā)包人不按期接管,致使工程發(fā)生損失,應由發(fā)包人承擔;
4、工程已基本竣工,如遇某種材料或設備雙方均無法解決,致使該項工程不能全部按期竣工,可作減項竣工,并對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續(xù);
5、自工程竣工驗收合格之日起壹年內承包人對工程負責免費保修,保修期限屆滿后,承包人提供終身優(yōu)惠服務。
九、現(xiàn)場代表
發(fā)包人現(xiàn)場代表_____,承包人現(xiàn)場代表__,雙方代表的權利義務按本合同約定,解決工程中所遇問題的協(xié)商、及決策意見的簽證、處理;如一方換人時應提前三天書面通知對方。
十、違約責任
一方違約時,除前面條款另有約定外,違約方支付違約金 萬元。
十一、爭議解決
雙方約定,在履行合同過程中產(chǎn)生爭議時,雙方應及時協(xié)商,協(xié)商不成,任何一方應向 人民法院起訴。
十二、附則
本合同未盡事宜,雙方可根據(jù)具體情況結合有關規(guī)定議定附則條款,作為本合同之附件,與本合同具有同等效力;本合同以雙方簽字蓋章后生效,一式四份,發(fā)包人與承包人各執(zhí)二份,具有同等法律效力。
組成本合同的文件包括:
1、本合同
2、標準、規(guī)范及有關技術文件
3、圖紙
4、雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件
合同訂立時間:___年___月___日
合同訂立地點:_____
本合同共頁
發(fā)包人:_________ 承包人:
住所:__________ 住所:
法定代表人:_______ 法定代表人:
電話:__________ 電話:
傳真:__________ 傳真:
開戶銀行:________ 開戶銀行:
賬 號:_________ 賬 號:
郵政編碼:________ 郵政編碼:
私房施工合同協(xié)議書2
甲方:(寫明名稱、法定代表人和住所)(發(fā)包方)
乙方:(同上) (承包方)
甲乙雙方按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定的原則,結合工程的實際情況,達成如下協(xié)議。
第一條 承包工程概況(包括工程名稱、地點、內容、承包的范圍、開工和竣工日期、質量等級等內容)
第二條 合同文件使用的語言文字、標準和適用的法律(本條主要是用于涉外方面的)
第三條 圖紙(寫明圖紙?zhí)峁┑娜掌?、套?shù)、保密要求以及圖紙的解釋等)
第四條 甲乙雙方駐工地代表(寫明姓名、性別、年齡、在單位中的職務)
第五條 甲乙雙方的基礎工作
第六條 工程進度計劃
第七條 工程監(jiān)督(包括隱蔽工程的中間驗收等)
第八條 人事同價款及其調整
第九條 工程預付款及工程價的支付方式和時間
第十條 工程驗收
第十一條 決算
第十二條 保修
第十三條 爭議處理
第十四條 違約責任
第十五條 雙方約定的其他內容
第十六條 本合同一式__份,當事人各執(zhí)__份。本合同自__年__月__日(寫明生效的時間或者條件)之日起生效。本合同未盡事宜,雙方可以協(xié)商訂立補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等的效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
私房施工合同協(xié)議書3
甲方:
乙方:
為明確甲乙雙方在本工程中的權利和義務,本著公正、公平、互利互惠的原則,依照《中華人民共和國合同法》的相關條款和《建筑法》、《建設工程質量管理條例》等法律法規(guī),結合本工程的實際情況,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,雙方自愿達成如下合同條款:
一、工程概況
1、工程名稱:復興鎮(zhèn)龍翔廣場項目(甲方文政強承建的房屋從第4號樓開始,后面依次承建的房屋總建筑面積柒萬平方米所有的塑鋼門窗或鋁合金門窗、防盜門、卷閘門、防護欄桿、扶手欄桿材料大包干)。
建筑面積:以實際竣工面積為準。
2、工程地點:達州市通川區(qū)復興鎮(zhèn)新橋社區(qū)傘家灣。
3、工程內容:甲方提供的施工圖內的所有內容。
二、詞語定義及合同文件
1、合同文件組成及解釋順序。
A、合同進行中雙方有關工程內容洽商,圖紙審查、變更、簽認的協(xié)議書或文件。
B、國家現(xiàn)行的標準和規(guī)范。
C、其它相關技術資料。
2、適合的法律和法規(guī):國家現(xiàn)行的法律和行政法規(guī)。
3、適合的標準、規(guī)范:國家現(xiàn)行的標準、規(guī)范和相關行業(yè)標準。
三、雙方一般權利和義務
(一)雙方的一般權利和義務
1、甲方應在開工前辦理好施工所需的證件及批文。
2、甲方應在開工前組織圖紙會審和設計技術交底。
(二)乙方工作
1、承擔施工安全保衛(wèi)工作。
2、每月25日前向甲方提供本月完成量的報表及下月進度計劃。
3、完成政府及行業(yè)職能部門的檢查工作。
四、施工組織設計和工期
1、總工期:隨土建和裝飾工程同期完成。
2、乙方應在圖紙會審后15日內向甲方提供施工組織和進度計劃。監(jiān)理或甲方代表收到施工組織設計和進度計劃后應在7日內確定,乙方必須按甲方代表(監(jiān)理)確認的進度計劃組織施工,并無條件接受甲方代表(監(jiān)理)對進度的檢查和監(jiān)督。
3、在施工過程中,工程實際進度與經(jīng)確認的進度不符時,乙方應按甲方(監(jiān)理)的地注提出改進措施不力,經(jīng)甲方(監(jiān)理)確認后執(zhí)行。如因乙方原因導致實際進度與計劃不符,乙方無權就改進措施提出增加合同價款。
五、工期順延
如遇以下因素,工期應順延:
1、甲方未能在規(guī)定的時間內提供完整施工圖紙和相關技術資料。
2、甲方未按約定的時間支付工程進度款,致使施工不能正常進行。
3、設計作重大修改或變更。
4、連續(xù)停電、停水兩天以上。
5、其它人力不可抗拒等因素。
六、質量和驗收
1、工程質量要求:合格工程。
2、隱蔽工程和中間驗收:工程具備隱蔽條件或是間驗收條件時,在承包人自檢合格的基礎上,24小時前以書面形式通知監(jiān)理工程師和甲方代表并組織驗收,以甲方代表簽字確認為準。
七、安全施工
1、乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)的有關管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護措施,消除安全隱患,由于乙方安全措施不力造成的事故責任的費用,由乙方自行承擔。
2、乙方應對在施工現(xiàn)場的工作人員進行安全教育,并對他們的安全責任,甲方不得要求乙方違反安全管理的規(guī)定進行施工,因甲方原因導致的安全事故由甲方承擔相應的責任和費用。
3、如發(fā)生重大傷亡及其他安全事故,承包人應按有關規(guī)定上報有關部門并通知甲方(監(jiān)理),同時按政府部門要求處理,由事故責任方承擔發(fā)生的費用,當甲乙雙方對事故責任有爭議時,應按政府的有關部門的認定進行處理。
八、合同價款與支付
1、本工程采用可調價格合同,其計價方法為:按照2000年四川省建設工程計價定額(SGD2000)及相關配套文件按三級二類二檔工程計取費,依照工程實際發(fā)生的工程量和達州市造價站同期信息價(未計價材料按同期市場價)確定本工程結算價款、人工費按達州市相關配套文件執(zhí)行,工程總造價下浮5%,但甲方不得向乙方收取建筑企業(yè)的掛靠費(掛靠費由甲方文政強負責)。
該結算價款已包含定額范圍內的各種規(guī)費(如工程測定費、安全生產(chǎn)監(jiān)督費、建筑管理費、勞動保險費等);包含定額范圍內的各種措施費(如環(huán)保費、臨時設施費、檢驗實驗費、夜間施工增加費、已完工程及時性設備保護費)、民工工資保險金等。
2、工程量確認:圖紙以內的按圖施工,以圖紙計算工程量;圖紙技術資料以外工程量以甲方現(xiàn)場實測量的數(shù)量為準,并經(jīng)甲乙雙方簽定確認。
3、工程款(進度款)支付:進場后,由乙方自籌資金墊資,乙方完成的工程量當月25日必須向甲方報表,次月10日甲方根據(jù)乙方完成的工程量價款的80%預付給乙方,付款方式以此類推,整個工程竣工經(jīng)甲方組織的相關人員驗收合格后,在一個月內,付到98%,余款2%一年后無質量問題,甲方一次性全部付給乙方。
如不能按時付款,按銀行同期貸款利率的3倍支付利息。 整個工程決算后,余款不得超過兩個月,若超過兩個月,甲方便將修建好后的房屋每平方米在修造價成本的基礎上加300元抵扣工程余款。
4、維修金的支付:各分部工程按國家規(guī)定的保修期限保修期滿后無質量問題七日內分別退還乙方,維修金不計息。
九、違約責任
1、工期違約責任:因乙方原因造成工期延誤的,(工期順延除外),延誤一個月以上的,支付甲方違約金貳萬元并有權單方解除合同,若提前完工一個月,甲方獎勵乙方貳萬元。
2、質量違約責任:乙方應確保工程質量等級達到合格標準,乙方應積極配合甲方交房及積極做好保修期間的工程質量返修工作,(責任依照國家有關部門簽訂為準)因工程質量原因導致交房和保修期同購房業(yè)主的賠索均由乙方承擔,同時因乙方原因造成工程質量驗收不合格的,造成的其他損失,乙方應全賠償。
3、乙方在承建中所遇到的經(jīng)濟、法律、民事及應由乙方承擔的一切責任,由乙方經(jīng)濟人負責協(xié)調、管理,協(xié)調不好造成損失的由乙方經(jīng)濟擔保人和乙方一起承擔全部經(jīng)濟責任。
4、乙方在施工中若不遵守現(xiàn)場的標準化管理,文明施工,安全施工等規(guī)定,造成的一切后果由乙方負責,乙方同時承擔因此給甲方造成的一切損失。
十、其他
1、保險:由乙方負責交費辦理。
2、在履行合同過程中發(fā)生爭議時,由雙方協(xié)商解決,若協(xié)商無果雙方給定向工程所在地向人民法院提起訴訟。
3、此合同一式三份,甲方執(zhí)二份,乙方執(zhí)一份,雙方簽字生效,具有同等法律效力,受法律保護。
十一、違約責任:合同簽訂后,甲乙雙方均需遵守,不得違約,誰違約,違約方向守約方支付違約金貳拾萬元整。
十二、若有未盡事宜,雙方協(xié)商同意后簽訂補充協(xié)議,與本合同具有同等法律效力。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
年 月 日
私房施工合同協(xié)議書4
發(fā)包方: 陜建十公司第二分公司 (簡稱甲方)
承包方: (簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它相關法律、行政法規(guī),遵守平等、自愿、公平和誠實守信的原則,雙方就本工程 施工任務協(xié)商一致,特訂立本合同。
一、 工程名稱及施工地點:
工程名稱: 施工地點:
二、 工作內容:
1、 工作內容:
2、 承包單價:立方米14.00元計算,堵地下室窗洞口每個5.00元
三、 驗收及價款支付:
1、 工程驗收必須符合要求,土方回填時必須每30cm 夯實一次,每次夯實三邊。任務單必須由項目部質量員、施工員、安全員簽字認可,并經(jīng)項目經(jīng)理簽審后方可結算。
2、余款等2#樓基礎回填完畢后,與2#樓首付的90%一次支付
四、 合同工期及工程進度:
1#樓基礎外圍回填自2006年11月8日起計算,截止11月10日結束。1#樓基礎地下室回填自2006年若天氣影響,工期相應順延。
五、 甲方責任:
做到計劃周到,交底清楚,給各工種創(chuàng)造有利的工作環(huán)境; 協(xié)調工序,工種配合;
六、 乙方責任:
1、工程質量由承包方施工的所有分部分項工程必須達到符合要求,若達不到符合要求,甲方有權終止合同,乙方承擔由此引起的一切責任和經(jīng)濟損失。
2、乙方人員進入現(xiàn)場后,應嚴格遵守國家、地方、公司、分公司的相關規(guī)定及相關操作規(guī)程,不得違章操作,不得出現(xiàn)任何事故,否則因此造成的一切責任及經(jīng)濟損失均有乙方承擔。
3、乙方自備本工種所必需的機具;
4.乙方必須按甲方的工作安排和進度要求施工,若不服從,每次罰款100元;
5.、各工種要緊密配合,不但要愛惜自身產(chǎn)品,同時要注意保護其它公眾的產(chǎn)品,如出現(xiàn)損壞他人產(chǎn)品的情況,視情節(jié)每次罰款50~500元.
6.、注意安定團結,管好自己的工作人員,嚴禁在施工現(xiàn)場打架斗毆、聚眾。如若發(fā)現(xiàn),每次罰該班組200元,情節(jié)嚴重者,送公安機關處理。
7、把好進人關。如若發(fā)現(xiàn)盜竊行為,罰該人所在班組 500元,并由該班組賠償因此給甲方造成的損失,且無條件辭退此人。
8、以上各條乙方必須嚴格遵守。如若發(fā)生,一經(jīng)確認,當月結算時扣除。
9、按文明工地的要求施工,各工種做到工完場清,材料按歸類整齊碼放到指定的地方;
七、 未盡事宜,雙方協(xié)商解決.
本合同一式五份,甲方四份,乙方一份,雙方簽字后生效。
甲 方: 乙 方:
負責人: 負責人:
年 月 日
私房施工合同協(xié)議書5
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
現(xiàn)甲方江西慧建裝璜有限公司將 裝修工程承包給乙方,由乙方負責項目承包并實施施工;為了保證工程質量和安全生產(chǎn),使工程施工順利完成。經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,自愿制定以下條款,雙方共同遵守履行。
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程內容:詳見工程預算、圖紙和甲方指定及要求
四、甲方管理代表:
五、工程款項結算方式及相關手續(xù):
1、項目經(jīng)理的費用按占甲方商定的(費用承包、輔材包干認可)執(zhí)行,施工期間可預領20%,在工程竣工交付后,甲方除扣留2000元作保修金(保修期為壹年),其余一次性付清。
2、各班組工資的付給按甲方制定的工種班組合同書執(zhí)行,不得超付及拖欠。
3、工程的各種其他費用應在甲方的指導下及時把事情對接處理,不得弄虛作假(由承包人負責經(jīng)辦),否則作相應經(jīng)濟處罰(25倍以上)。
六、工程期限: 年 月 日 至 年 月 日;如無特殊情況,拖延工期按100元/日處罰;
七、工程質量:本工程要求施工質量優(yōu)良,經(jīng)甲方相關部門驗收合格;
八、乙方責任:
1、乙方應嚴格按照甲方工程部的安排及相關管理去執(zhí)行,及工程的各項工作進行,否則由此引起的一切責任由乙方承擔。
2、按照施工圖及甲方的要求和《施工規(guī)范》施工。
3、保修期間如有質量問題,乙方在接甲方通知后二天內到達并修復,除人為造成損壞外,一切費用由乙方自理,甲方不負任何經(jīng)濟責任(如乙方未修復,則甲方按費用的雙倍另行安慰維修)。
4、乙方在工程施工期間所發(fā)生的債權、債務(含墊資、借資、引資)和法律責任等均由乙方承擔,甲方不負任何責任;
5、乙方有義務維護甲方的社會信譽及形象,如因工程質量或其他問題在用戶造成惡劣影響的除賠償用戶的損失外,甲方可對乙方罰款壹萬元,并在工程款項中扣除。
6、乙方應認真做好安全施工,杜絕傷亡事故。如在施工期間一旦發(fā)生一切傷亡事故,按事故輕重直接扣除乙方所有承包款的80%以上,并及時向甲方報告。積極協(xié)助調解和處理。
7、乙方不得拖欠勞務人員工資,如有拖欠工資導致投訴上訪或因違反《江西省勞動保障監(jiān)察條例》的其它情形而給甲方信譽造成不良影響或對甲方的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響時,乙方應承擔全部相關責任,且甲方對乙方處以工程承包費用的20%的罰款。
九、甲方責任:
1、甲方應管理配合乙方與業(yè)主取得聯(lián)系,負責協(xié)調有關工程中出現(xiàn)的其它問題;
2、具體管理配合工作以甲方業(yè)務部、工程部兩部門為主,技術上(工程量、圖紙)以甲方預算部、設計部為主,并指派專人負責工程跟蹤與配合。
3、本合同如有未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。
4、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有相等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
私房施工合同協(xié)議書模板5篇相關文章:
★ 私房施工合同
★ 私房建房合同