幕墻施工合同范本(2)
幕墻施工合同范本
竣工結(jié)算：工程竣工后承包人應(yīng)在提交竣工驗收報告的同時向發(fā)包人遞交竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料，發(fā)包人在接到報告后20天內(nèi)完成審查，并提出審查意見。結(jié)算報告經(jīng)雙方確認后，發(fā)包人在15天內(nèi)支付結(jié)算款。
十一、違約和爭議
違約：因承包人原因不能按本合同約定的竣工日期或經(jīng)發(fā)包人同意順延的工期竣工的，承包人承擔(dān)違約責(zé)任。工程每延誤一天承包人承擔(dān)總價1%的違約金。因承包人原因工程質(zhì)量達不到合格標準，承包人無條件返工，并承擔(dān)返工全部費用。承包方擅自停工或處于停工狀態(tài)，發(fā)包人有權(quán)解除合同，拒付剩余工程款。
爭議：雙方約定，在履行合同過程中產(chǎn)生爭議時，首先請建設(shè)行政主管部門調(diào)解，如調(diào)解不成向河津市人民法院提起訴訟。
十二、質(zhì)量保修
1、質(zhì)量保修范圍及內(nèi)容：世際金輝大廈工程正立面的全部石材幕墻工程。
2、質(zhì)量保修期：2年。
3、質(zhì)量責(zé)任：
?、佟儆诒Ｐ薹秶鷥?nèi)容的項目，承包人應(yīng)當(dāng)在接到保修通知之日起7天內(nèi)派專人保修，承包人不在約定期限內(nèi)派人保修的，發(fā)包人可以委托他人修理;
?、?、發(fā)生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應(yīng)當(dāng)立即到達事故現(xiàn)場搶修;
?、?、對于涉及幕墻結(jié)構(gòu)安全的質(zhì)量問題，承包人應(yīng)采取積極防范措施，聯(lián)系和配合有資質(zhì)設(shè)計單位提出保修方案，承包人實施保修，質(zhì)量保修完成后，由發(fā)包人組織驗收。
4、保修費用由造成質(zhì)量缺陷的責(zé)任方承擔(dān)。
5、雙方約定工程結(jié)算時承包人預(yù)留5%質(zhì)量保修金，質(zhì)保保修期滿時，如未出現(xiàn)質(zhì)量事故，予以全數(shù)返還。
十三、合同生效
雙方約定，雙方簽字蓋章后生效。
十四、合同份數(shù)
本合同共三份，具有同等效力，由發(fā)包人、承包人分別保存一份，存檔一份。
本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
幕墻施工合同范文3
甲方(發(fā)包方)：*************
乙方(承包方)：**************
甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商，本著互相合作、緊密配合、分工負責(zé)的原則，就************玻璃幕墻及采光頂工程達成以下條款，以便共同遵守。
一、工程名稱：***********玻璃幕墻及采光頂工程
二、工程地點：************
三、工程承包內(nèi)容及范圍：
1、乙方負責(zé)按照設(shè)計圖紙、變更文件規(guī)范要求驗收標準，玻璃幕墻及采光頂?shù)闹谱鳌惭b、保證正常使用。
2、施工所需各種材料、加工機械設(shè)備、各種工具均由乙方自理。
3、由甲方負責(zé)協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場的腳手架及垂直運輸機械的正常合理使用。
四、工程工期：
1、開工日期：2013年6月1日;竣工日期：2013年6月31日 工程總?cè)諝v天數(shù)：30天
2、施工過程中，如因人力不可抗拒等原因工期相應(yīng)順延;
五、工程質(zhì)量及材料要求：
1、各種材料下料、制作安裝，接頭位置、焊接等均應(yīng)符合規(guī)范要求。如不按要求發(fā)現(xiàn)一次罰款200元。
2、對現(xiàn)場監(jiān)理提出的問題應(yīng)立即安排人員處理，嚴禁拖延或不整改。
3、如某部位存在嚴重問題，須返工的罰款3000元。
4、按國家相關(guān)規(guī)定要求進行工程質(zhì)量保修。
六、暫定工程價款：壹佰肆拾壹萬元整(￥：1410000元)方承擔(dān)。
七、工程價款的撥付及結(jié)算方式：
1、工程款的支付：1)、合同簽訂一周內(nèi)甲方撥付給乙方10萬元，作為備料款。2)、全部工程安裝完成驗收合格后由甲方根據(jù)實際完成工程量確定工程總價，付至工程總價的97%，留3%作為工程維修金。維修期滿后結(jié)清。
2、在工程施工過程中除本合同約定的工程款外乙方不得再產(chǎn)生其他任何費用;如因工程設(shè)計變更造成工程量增減，按相關(guān)規(guī)定進行相應(yīng)增減。
八、考核驗收：本合同甲方要求在以下方面對乙方進行考核后方可決算：
1、安全生產(chǎn)：乙方應(yīng)加強安全教育，認真執(zhí)行安全技術(shù)規(guī)范，嚴格遵守安全制度，落實安全措施，確保施工安全。如因乙方違章操作造成的一切傷亡事故，發(fā)生的任何費用均由乙方承擔(dān)。
2、工程質(zhì)量：堅持工程質(zhì)量標準，嚴格按照設(shè)計圖紙、施工驗收規(guī)范、施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案等有關(guān)要求精心組織施工，確保工程質(zhì)量達到約定的要求。
3、工程所使用材料必須符合設(shè)計要求，經(jīng)業(yè)主、甲方、監(jiān)理認可，否則不得使用。
5、文明施工：加強施工現(xiàn)場管理，嚴格執(zhí)行建設(shè)主管部門、環(huán)保、消防、環(huán)衛(wèi)等有關(guān)部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定，做到文明施工。
九、甲方責(zé)任：
1、組織有關(guān)人員對乙方進場施工作業(yè)人員進行安全、質(zhì)量、文明施工、綜合治理等方面的教育，做好日常監(jiān)管工作。
2、組織及負責(zé)對乙方施工作業(yè)人員進行施工技術(shù)、措施等方面的交底。
3、負責(zé)對乙方施工人員的安全、工程質(zhì)量、文明施工等方面的工作進行指導(dǎo)、監(jiān)控，并按規(guī)定及時做好驗收工作。
4、負責(zé)解決乙方進場施工作業(yè)人員的住宿等問題，并及時對其進行衛(wèi)生等方面工作的指導(dǎo)、監(jiān)管。
5、按照合同約定，按時足額向乙方支付工程款。
十、乙方責(zé)任：
1、服從甲方對整個工程的運行計劃指揮。按甲方的各項交底要求，嚴格按國家操作規(guī)范和施工驗收規(guī)范，精心組織施工。
2、如乙方需要，生活用品及炊事用具由乙方自理。
3、材料進場時，由乙方卸料，配合甲方項目部收料人員共同驗收，核對材料的合格證、標牌、規(guī)格、數(shù)量，并按材料的規(guī)格不同，有序、合理的堆放整齊，做好防銹保護工作。
5、乙方必須將廢料堆放入池，做好工完料凈場地清工作。
6、本工程所需的機械及勞動防護用品全部費用由乙方承擔(dān)。
7、本班組在其相關(guān)工序開始前和結(jié)束后，與其工序相關(guān)的班組必須辦理相關(guān)交接檢手續(xù)。
8、按合同約定按時足額支付勞務(wù)作業(yè)人員工資，乙方必須按月將工人工資發(fā)放，如乙方遲延支付工人工資甲方有權(quán)直接扣除乙方工程款支付給工人。
9、嚴格執(zhí)行安全協(xié)議書中的規(guī)定，落實施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)措施，做好各項基礎(chǔ)工作。
10、乙方應(yīng)加強對勞務(wù)作業(yè)人員的管理，自覺遵守甲方的各項管理規(guī)定。
十一、違約責(zé)任：
1、當(dāng)發(fā)生下列情況之一時，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任：
(1)甲方不按約定核實乙方的工程量、或不按約定支付勞務(wù)作業(yè)工程款、或不按約定支付勞務(wù)作業(yè)工程款尾款時，應(yīng)按乙方同期向銀行貸款利率向乙方支付拖欠勞務(wù)作業(yè)工程款的利息;
(2)因甲方原因延誤工期超過十日的，應(yīng)向乙方支付怠工費，并順延延誤的乙方工作時間。
2、當(dāng)發(fā)生下列情況之一時，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任：
(1)乙方因自身原因延期交工的，每延誤一日，應(yīng)向甲方支付本合同總價款0.5%的違約金;
(2)乙方施工的工程質(zhì)量不符合合同約定的質(zhì)量要求，乙方應(yīng)賠償甲方材料損失費、工具、機械租賃費以及因工期延誤給甲方所造成的所有損失;
(3)乙方不履行或不按合同約定履行義務(wù)時，應(yīng)向甲方支付合同總價款2%的違約金，如給甲方還造成其他損失也應(yīng)予以賠償。
3、一方違約后，另一方要求違約方繼續(xù)履行合同時，違約方在承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。
十二、本工程甲方委派呂國亮同志為現(xiàn)場負責(zé)人，乙方委派周國躍同志為現(xiàn)場負責(zé)人，共同負責(zé)履行本合同的各項約定。
十三、爭議：
甲、乙雙方在履行本合同時發(fā)生爭議，可自行協(xié)商解決。如協(xié)商不成的，可向工程所在地法院提起訴訟。
十四、本合同一式兩份自簽定后即生效，至全部工程施工內(nèi)容竣工驗收、工程價款結(jié)清后即失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了幕墻施工合同的人還看了：
1.玻璃幕墻工程合同