幕墻工程施工合同范本(2)
幕墻工程施工合同范文3
甲方(發(fā)包方)：
乙方(承包方)：
甲、乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實(shí)信用原則，雙方就 合作事項(xiàng)協(xié)商一致，簽訂本分包合同，雙方共同遵照執(zhí)行。
一、工程名稱：香榭國際南區(qū)一期7、8#樓
二、工程地點(diǎn)：江油市中醫(yī)院旁
三、工程承包內(nèi)容及范圍：
1、乙方負(fù)責(zé)按照設(shè)計(jì)圖紙、變更文件規(guī)范要求驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，玻璃幕墻的制作、安裝、保證正常使用。
2、施工所需各種材料、加工機(jī)械設(shè)備、各種工具均由乙方自理。
四、工程工期：
1、開工日期： 2013 年3 月17日;竣工日期：2013年5月 日工程總?cè)諝v天數(shù)： 天
2、施工過程中，如因人力不可抗拒等原因工期相應(yīng)順延;
五、工程質(zhì)量及材料要求：
1、各種材料下料、制作安裝，接頭位置、焊接等均應(yīng)符合規(guī)范要求。
2、對現(xiàn)場監(jiān)理提出的問題應(yīng)立即安排人員處理，嚴(yán)禁拖延或不整改。
3、如某部位存在嚴(yán)重問題，必須返工。
4、若返工造成延誤工期的，如對下道工序的工種造成停工，停工的工人人工費(fèi)由乙方賠償。
六、工程價(jià)款： 元/平方米; (按實(shí)際面積進(jìn)行結(jié)算)
七、工程價(jià)款的撥付及結(jié)算方式：
1、工程款的支付：
八、考核驗(yàn)收：本合同甲方要求在以下方面對乙方進(jìn)行考核后方可決算：
1、安全生產(chǎn)：乙方應(yīng)加強(qiáng)安全教育，認(rèn)真執(zhí)行安全技術(shù)規(guī)范，嚴(yán)格遵守安全制度，落實(shí)安全措施，確保施工安全。如因乙方違章操作造成的一切傷亡事故，發(fā)生的任何費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。
2、工程質(zhì)量：堅(jiān)持工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙、施工驗(yàn)收規(guī)范、施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案等有關(guān)要求精心組織施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到約定的要求。
3、工程所使用材料必須經(jīng)甲方、監(jiān)理認(rèn)可，否則不得使用。
5、文明施工：加強(qiáng)施工現(xiàn)場管理，嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)主管部門、環(huán)保、消防、環(huán)衛(wèi)等有關(guān)部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定，做到文明施工。
九、甲方責(zé)任：
1、組織有關(guān)人員對乙方進(jìn)場施工作業(yè)人員進(jìn)行安全、質(zhì)量、文明施工、綜合治理等方面的教育，做好日常監(jiān)管工作。
2、組織及負(fù)責(zé)對乙方施工作業(yè)人員進(jìn)行施工技術(shù)、措施等方面的交底。
3、負(fù)責(zé)對乙方施工人員的安全、工程質(zhì)量、文明施工等方面的工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)控，并按規(guī)定及時(shí)做好驗(yàn)收工作。
4、負(fù)責(zé)解決乙方進(jìn)場施工作業(yè)人員的住宿等問題，并及時(shí)對其進(jìn)行衛(wèi)生等方面工作的指導(dǎo)、監(jiān)管。
十、乙方責(zé)任：
1、服從甲方對整個(gè)工程的運(yùn)行計(jì)劃指揮。按甲方的各項(xiàng)交底要求，嚴(yán)格按國家操作規(guī)范和施工驗(yàn)收規(guī)范，精心組織施工。
2、如乙方需要，生活用品及炊事用具由乙方自理。
3、材料進(jìn)場時(shí)，由乙方卸料，配合甲方項(xiàng)目部收料人員共同驗(yàn)收，核對材料的合格證、標(biāo)牌、規(guī)格、數(shù)量，并按材料的規(guī)格不同，有序、合理的堆放整齊，做好防銹保護(hù)工作。
5、乙方必須將廢料堆放入池，做好工完料凈場地清工作。
6、本工程所需的機(jī)械及勞動防護(hù)用品全部費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
7、本班組在其相關(guān)工序開始前和結(jié)束后，與其工序相關(guān)的班組必須辦理相關(guān)交接檢手續(xù)
8、嚴(yán)格執(zhí)行安全協(xié)議書中的規(guī)定，落實(shí)施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)措施，做好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。
10、乙方應(yīng)加強(qiáng)對勞務(wù)作業(yè)人員的管理，自覺遵守甲方的各項(xiàng)管理規(guī)定。
十一、違約責(zé)任：
1、當(dāng)發(fā)生下列情況之一時(shí)，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任：
(1)甲方不按約定核實(shí)乙方的工程量、或不按約定支付勞務(wù)作業(yè)工程款、或不按約定支付勞務(wù)作業(yè)工程款尾款時(shí)，應(yīng)按乙方同期向銀行貸款利率向乙方支付拖欠勞務(wù)作業(yè)工程款的利息;
(2)因甲方原因延誤工期超過十日的，應(yīng)向乙方支付怠工費(fèi)，并順延延誤的乙方工作時(shí)間。
2、當(dāng)發(fā)生下列情況之一時(shí)，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任：
(1)乙方因自身原因延期交工的，每延誤一日，應(yīng)向甲方支付本合同總價(jià)款0.5%的違約金;
(2)乙方施工的工程質(zhì)量不符合合同約定的質(zhì)量要求，乙方應(yīng)賠償甲方材料損失費(fèi)、工具、機(jī)械租賃費(fèi)以及因工期延誤給甲方所造成的所有損失;
3、一方違約后，另一方要求違約方繼續(xù)履行合同時(shí)，違約方在承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。
十二、本工程甲方委派同志為現(xiàn)場負(fù)責(zé)人，乙方委派同志為現(xiàn)場負(fù)責(zé)人，共同負(fù)責(zé)履行本合同的各項(xiàng)約定。
十三、爭議：
甲、乙雙方在履行本合同時(shí)發(fā)生爭議，可自行協(xié)商解決。如協(xié)商不成的，可向工程所在地法院提起訴訟。
十四、本合同一式兩份自簽定后即生效，至全部工程作業(yè)內(nèi)容竣工驗(yàn)收、工程價(jià)款結(jié)清后即失效
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了幕墻工程施工合同的人還看了：
1.玻璃幕墻工程合同
2.幕墻施工合同
幕墻工程施工合同范本(2)
