土方施工合同范本(2)
土方施工合同范本
8.2 工程款支付
工程按合同完工后,甲方按審定的工程量結(jié)算金額支付50%;如2016年春節(jié)前確因雨天過(guò)多未全部完成,則按完成量的50%支付。其他款項(xiàng),待竣工驗(yàn)收,辦理結(jié)算后支付到90%,余款10%在工程完成至正負(fù)零后一次付清。
第九條 糾紛處理
因本合同發(fā)生的糾紛,甲、乙雙方協(xié)商處理;協(xié)商不成,可向***人民法院提出訴訟。
第十條 其他
?、?合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商解決。
?、票竞贤皇搅?,甲方執(zhí)四份,乙方執(zhí)兩份,雙方簽字蓋章生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
土方施工合同范文3
發(fā)包方:_________________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》以及其它相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等互利的基礎(chǔ)上達(dá)成一致意見(jiàn),為明確雙方在履行過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任,就乙方承攬甲方土方工程等事宜,制定本合同,以供雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況:
工程名稱:
工程地點(diǎn):
工程內(nèi)容:
二、承包方式及價(jià)款:______元/m3一次性包死(含一切費(fèi)用)
三、工期:本合同全部工程于____年____月___日開(kāi)工至____年____月_____日竣工,共_____天。在施工過(guò)程中,除遇下列情況外,工期不予順延。
1、因天災(zāi)或其它不可抗力的原因被迫停工的;
2、因甲方提出變更計(jì)劃或變更施工圖而不能繼續(xù)施工的;
3、因甲方不能按期提供圖紙、材料、設(shè)備以及其它約定的條件,以及設(shè)備不符合規(guī)格要求,被迫停工或不能順利施工的。
四、工程質(zhì)量和保修
1. 工程質(zhì)量要求:按有關(guān)規(guī)定和本合同的約定,經(jīng)甲方、業(yè)主、監(jiān)理工程師和有關(guān)質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)檢驗(yàn),工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn);
2.乙方必須嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙、說(shuō)明文件、國(guó)家頒發(fā)的有關(guān)工程規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn),甲乙雙方的技術(shù)交底文件和甲方的書(shū)面指令進(jìn)行施工,并接受甲方、監(jiān)理和業(yè)主代表的監(jiān)督、檢查;
3.乙方應(yīng)根據(jù)甲方要求,隨時(shí)提供有關(guān)技術(shù)資料,如材料,設(shè)備出廠合格證,試驗(yàn)報(bào)告等影印件或原件(由乙方提供的材料);
4.甲方可以隨時(shí)對(duì)工程作業(yè)進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行檢查,乙方施工不符合雙方約定的要求或有關(guān)技術(shù)規(guī)范,甲方可要求乙方停工或返工,停工或返工給雙方造成的損失和返工費(fèi)用由乙方承擔(dān);
5.工程竣工,經(jīng)驗(yàn)收達(dá)到本合同約定的合格標(biāo)準(zhǔn),乙方按國(guó)家關(guān)于工程保修的有關(guān)規(guī)定承擔(dān)保修責(zé)任并承擔(dān)此項(xiàng)費(fèi)用。
五、雙方責(zé)任
甲方責(zé)任
1. 按本合同約定的期限支付工程款(含進(jìn)度款和結(jié)算款);
2. 協(xié)助乙方辦理有關(guān)施工報(bào)建手續(xù)并協(xié)調(diào)與當(dāng)?shù)卣途用竦年P(guān)系;
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工的協(xié)調(diào)指揮,派出技術(shù)人員對(duì)工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查,辦理簽證中間工程的驗(yàn)收手續(xù);
4.向乙方提供與本合同相關(guān)的圖紙、資料;
5.在開(kāi)工前,就本工程及相關(guān)項(xiàng)目向乙方進(jìn)行技術(shù)交底;
6.協(xié)助乙方辦理施工人員的暫住證及勞動(dòng)用工手續(xù);
7.核查乙方進(jìn)場(chǎng)人員安全教育證,培訓(xùn)上崗證;
9.負(fù)責(zé)組織相關(guān)的試驗(yàn)檢測(cè)工作,乙方需組織適宜人員配合甲方進(jìn)行試驗(yàn)工作;
10.負(fù)責(zé)指導(dǎo)乙方進(jìn)行相關(guān)施工資料的填報(bào)工作。
乙方責(zé)任
1.服從甲方、監(jiān)理及業(yè)主現(xiàn)場(chǎng)指揮及管理;
2.服從甲方現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量、安全、進(jìn)度、文明施工等管理機(jī)構(gòu)的管理;接受甲方按制訂的工程進(jìn)度獎(jiǎng)罰制度進(jìn)行獎(jiǎng)罰.對(duì)承擔(dān)的工程項(xiàng)目的施工質(zhì)量、安全、進(jìn)度、文明施工負(fù)責(zé);
3.按時(shí)組織施工,保質(zhì)、保量、安全、按期完成本合同約定的全部工作內(nèi)容并交付使用;
4.負(fù)責(zé)根據(jù)本合同關(guān)于施工內(nèi)容的有關(guān)資料(如圖紙,甲方指令等)編制組織,施工方案,并報(bào)甲方審批;
5.制定妥善的工程質(zhì)量和安全保證措施;
6.對(duì)施工工人進(jìn)行安全生產(chǎn)方面的教育,杜絕安全事故。
六、結(jié)算以及付款方式:
1、以甲、乙方共同確認(rèn)的實(shí)際完成工程量結(jié)算;
2、本合同自簽定生效之日起,甲方應(yīng)在_______日內(nèi)一次撥付給乙方備料及施工費(fèi)。工程進(jìn)行期間,甲方應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度撥給乙方進(jìn)度款。工程未竣工驗(yàn)收前,可預(yù)留工程總造價(jià)的百分之________的尾數(shù)款,待工程竣工驗(yàn)收合格后結(jié)清,不按合同規(guī)定時(shí)間、數(shù)量、比例撥付工程款的,按銀行有關(guān)逾期付款辦法的有關(guān)規(guī)定處理。
3、乙方必須提供經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的建安發(fā)票,否則甲方有權(quán)拒絕付款,且工期不予順延。
七、乙方必須服從甲方工地代表及監(jiān)理工程師的監(jiān)督管理,甲方必須給予乙方施工必要的協(xié)助與支持。
八、乙方要做好安全生產(chǎn)工作,如發(fā)生安全事故,由此產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方自己承擔(dān)。
九、乙方必須將土方運(yùn)輸?shù)郊追街付ǖ牡攸c(diǎn),不得外運(yùn)和亂棄。
十、違約處理:如乙方未在本合同約定的竣工日期完工,每延誤一天罰款人民幣500元整。如甲方未按照本合同的約定按時(shí)、按量支付工程款的,按照銀行同期貸款支付給乙方利息。
十一、爭(zhēng)議解決:如雙方發(fā)生爭(zhēng)議,甲乙雙方應(yīng)該友好協(xié)商,協(xié)商不成可以向人民法院提起訴訟。
十二、未盡事宜,雙方協(xié)商一致可以訂立補(bǔ)充條款,補(bǔ)充條款為本合同的補(bǔ)充合同,與本合同具有同等的法律效力.
十三、雙方可以約定將與該工程有關(guān)的工程項(xiàng)目一覽表等文件作為本合同的的附件,為該合同的組成部分,應(yīng)共同遵守。
十四、本協(xié)議自雙方簽字或蓋章后生效,一式_____份,雙方各持___份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了土方施工合同的人還看了: