個人裝修包工包料合同范本(2)
個人裝修包工包料合同范本
個人裝修包工包料合同范文3
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，結合工程的實際情況，為確保各方利益，經(jīng)協(xié)商一致達成如下協(xié)議：
一、工程概況
1、工程地點：“潤生莊園”裝修工程
2、工程裝修面積：
3、工程承包：采取乙方包工包料的方式。
4、工程期限 ：
根據(jù)雙方協(xié)商工程期限暫定為自 年 月 日起至 年 月 日止，若發(fā)生不可預見或不可抗力時，工期順延。
5、合同價款：
本合同工程每平米造價為：人民幣： 元，總金額： 元，金額大寫： 元整。
二、甲方工作
1、負責協(xié)調現(xiàn)場施工。
2、參與工程質量施工進度的監(jiān)督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收及竣工驗收。
三、乙方工作
1、施工中應嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成本合同工程。
2、施工人員應文明施工，禁止野蠻施工。甲方對表現(xiàn)不好的施工人員有權要求掉換，承包人不得拖延。
3、乙方必須保證施工質量，發(fā)生施工質量問題，乙方應及時予以改正。如竣工驗收時如發(fā)現(xiàn)質量問題，乙方應立即予以改正，在未達到甲方的整改要求前，甲方有權拒付人工費。
4、乙方應加強對現(xiàn)場施工人員防火防盜安全教育，施工人員不得在施工現(xiàn)場違法亂紀，一旦發(fā)生問題，后果自負。施工和保修期間乙方工程施工人員所發(fā)生的所有民事、刑事責任由乙方承擔。
四、工期延誤
1、對因以下原因造成竣工的日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期可順延：工程量變化;不可抗力;甲方同意工期順延的其他情況。
2、因乙方責任不能按期完工，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延，順延超過3天付乙方勞務費，按每天人工計算。
3、因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，按總工程款的3‰賠償甲方損失。
五、工程驗收和保修
1、在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯(lián)合驗收：
(1)材料驗收;
(2)隱蔽工程驗收;
(3)竣工驗收。
2、工程竣工后，乙方通知甲方驗收。
3、雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。
4、本工程自竣工驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為壹年。保修期內如發(fā)現(xiàn)有嚴重變形或修復后影響整體美觀的乙方應承擔更換責任。
六、工程款支付方式 ：
工程總價款為：元，大寫：元。
全程全部竣工驗收合格后，撥付工程總價款的 %，預留總價工程款的 %作為質量的質保金，竣工驗收后滿一年無質量問題，質量保證金全部付清，質量保證金不計利息。
七、違約責任
1、一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的，應承擔賠償責任;因違反有關法律規(guī)定受到處罰的，最終責任由責任方承擔。
2、一方當事人無法繼續(xù)履行合同的，應及時通知另一方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
八、爭議解決方式
本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應協(xié)商或向消費者協(xié)會申請調解解決，協(xié)商或調解解決不成時，向工程所在地人民法院起訴，請人民法院裁決。
九、勞動力管理
1、未經(jīng)甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜。
2、乙方應辦理工地出入證件并支付相關費用。
3、未經(jīng)甲方同意，任何情況下乙方不得停工或怠工。
十、施工機具
1、乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費。
2、因工具所產(chǎn)生的易耗品(如鉆頭、鋸片等)由乙方承擔。
十一、其他約定事項
1、工程中非甲乙雙方確認而增加的項目，不增加工程款。
2、施工期間甲方認為乙方施工人員因工藝水平、工作態(tài)度、品格等原因，不能勝任本項裝飾工作時，有權要求乙方更換施工人員。
3、保修期間甲方通知施工方需要維修的，施工方必須在24小時內到達現(xiàn)場，如果由于乙方施工或提供的材料質量問題而導致報修，在甲方報修以后48小時內仍未能提出解決方案的，甲方可自行解決，并且甲方支出的所有費用均由乙方承擔。如在保修期內，因工程質量問題引發(fā)涉及水、電、燃氣等危及人身安全或其他財產(chǎn)安全的事故，甲方可以先行處理，并由乙方事后支付甲方所花費的所有合理費用。保修期內如發(fā)現(xiàn)有嚴重變形或修復后影響整體美觀的乙方應承擔更換責任。
十二、則附
1、本合同一式四份，甲乙雙方各兩份，雙方簽字后生效。
2、本合同簽訂后工程不得轉包。
3、雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充，但變更或補充不合理地減輕或免除本合同規(guī)定應由乙方承擔的責任的，仍應以本合同為準。
4、因不可歸責與雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應本著公平原則協(xié)商解決。
5、合同履行完畢后自動終止。
十三、附加條款
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了個人裝修包工包料合同的人還看了：