會所裝俢合同(2)
4.由于乙方提供的材料、設備的質(zhì)量原因、乙方施工質(zhì)量等原因(除甲方提供的設備)，導致本工程在使用期間出現(xiàn)的質(zhì)量事故、安全事故或火災事等，乙方承擔由此造成的一切損失。
5.工程未達到合同規(guī)定的質(zhì)量驗收標準或未通過質(zhì)檢部門的驗收，乙方承擔由此給甲方造成的一切損失，同時乙方必須在甲方指定的期限內(nèi)無償返工直至通過質(zhì)監(jiān)部門驗收。
6.乙方在工程竣工后七日內(nèi)將竣工資料及其他與工程有關的資料交付甲方，否則每延誤一天，必須向甲方支付工程總造價2‰的違約金。
第十一條 爭議的解決
本合同發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成，可向工程所在地人民法院起訴。
第十二條 其他約定
1.本合同正本貳份，雙方各執(zhí)壹份。
2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
3.本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議。合同附件及相關說明，均為本合同的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
甲方(公章)：_________??? 乙方(公章)：_________
法定代表人：_________ 法定代表人：_________
簽訂時間：_________年___月___日 簽訂時間： _____年___月___日
協(xié)議簽訂地：_________ 協(xié)議簽訂地：_________
會所裝俢合同范文三
甲方(發(fā)包方):地址:聯(lián)系電話: 身份證號：
乙方(承包方): 地址:聯(lián)系電話: 身份證號：
按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方本著自愿、平等、誠信、信任的原則協(xié)商一致，共同訂立如下條款，以資雙方共同信守。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱:高安市國際洗浴會所
1.2 工程地點:高安市xxxxxxx
1.3 工程項目及承包范圍：整體裝修、裝飾、水電、設備安裝等(包括屋面扣板吊頂、墻地面、貼瓷磚、淋浴器安裝、管路鋪設、墻地面防水處理、室內(nèi)隔斷砌筑、大白、窗臺、樓梯理石安裝、屋面爬梯處理、浴室洗衣房暖氣安裝、電器開關安裝、燈具安裝、水箱安裝等)
1.4 工程內(nèi)容：具體祥見《工程預算書》。
1.5 承包方式：包工包料
1.6 施工日期：自 年 月 日始，至 年 月 日止，
工期共 天。
1.7 工程總額：人民幣 元整(小寫： 元) 。
第二條 工程款付款方式的約定
2.1 付款比例：
(1)工地開工時支付款： 計 元
(2)木工進場時支付款： 計 元
(3)油漆工進場時支付款： 計 元
(4)工程竣工驗收合格后支付款： 計 元
2.2因工程項目(內(nèi)容)變更或增加引起工程預算造價變更，甲方應簽定《項目變更單》，因此而增加的費用應在工程完工驗收之后2個自然日內(nèi)一次性支付給乙方。
2.3工程施工期間，如甲方特殊要求，須乙方比合同工期提前竣工時，應征得乙方同意：乙方提前竣工，甲方須支付乙方因趕工期增加的相應費用(費用額度根據(jù)工程具體情況由甲、乙雙方另行協(xié)商) 。
2.4 施工過程中，如甲方未按以上約定付款方式及時付清款項，每延誤一天，乙方有權向甲方按工程總造價0.3%的標準收取滯期費，直至甲方付清為止，乙方因此而造成的損失應由甲方承擔。
2.5工程竣工辦理驗收移交手續(xù)后之工程尾款，如未按以上約定付款方式及時付清款項，每延誤一天，乙方有權向甲方按工程尾款的0.3%的標準收取滯期費，直至甲方付清為止。
2.6非甲方原因延誤工期，導致工程不能按約定進度進行時，甲方應付的工程款項，可根據(jù)實際情況經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致后，延期支付。
2.7甲方應付的工程款項，不得交付予非合同簽署人或非合同簽署之委托人，否則，由此產(chǎn)生的一切后果有甲方自行承擔。
第三條 工期約定
3.1施工過程中，甲方要求修改個別設計方案的，須在該工程項目未正式施工前通知乙方施工管理員和/或設計師，乙方設計師須在接到通知3天內(nèi)進行修改，并通知甲方確認，因此而造成的工期延誤，工期順延;
3.2施工項目中由甲方提供的裝飾材料，乙方須提前交付甲方，以便甲方及時準備資料：如因甲方準備材料不及時或不準備，延誤工期，工期順延;如因乙方不及時通知甲方準備材料，導致甲方不能及時和/或準備材料而延誤工期，工期不順延。
3.3施工過程中，隱蔽工程施工完畢，甲方在接到《工程驗收通知單》后，因故未能及時進行隱蔽工程驗收并要求復驗的，由此造成的工期延誤，工期順延。
3.4因甲方原因，增加工程量和/或工程項目更改時，工期順延。
3.5工程竣工后，甲方提出整改要求的，由此造成的工期延誤，工期順延。
3.6因甲方所屬物業(yè)管理部門原因?qū)е碌墓て谘诱`，工期順延。
3.7因停水、停電、臺風等客觀原因?qū)е碌墓て谘诱`，工期順延。
3.8因消防工程、中央空調(diào)工程原因?qū)е碌墓て谘诱`，工期順延。
3.9以上條款中之工期順延條款造成合同工期延誤，甲乙雙方互不支付工期延誤費;工期不順延條款造成合同工期延誤，由乙方按照工程總造價0.3%的標準向甲方支付延誤費。
第四條 工程項目(內(nèi)容)變更的約定
4.1簽署本施工合同后正式施工前，如甲方要求刪除部分工程項目(內(nèi)容)，甲、乙雙方須簽署《工程項目(內(nèi)容)變更確認單》。已施工工程項目，甲方須按該項目總造價的50%，向乙方支付材料費、人工費，已完工工程項目，甲方須按該項目總造價的100%，向乙方支付材料費、人工費。
第五條 工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1乙方須按照本合同之附件《工程預算書》所列明的材料品質(zhì)標準采購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所采購材料按所列明標準進行驗收。
5.2乙方須按照本合同之附件《工程預算書》中所規(guī)定施工工藝及施工內(nèi)容進行施工。
5.3甲乙雙方按《江西省裝飾工程驗收標準》進行施工質(zhì)量驗收。
5.4竣工工程驗收：工程施工完畢，乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》7日內(nèi)，須協(xié)同乙方進行竣工工程驗收，如甲方在約定時間內(nèi)不能及時進行竣工工程驗收且超過7個自然日的視為驗收合格，竣工驗收完畢，甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》并辦理工程移交手續(xù)。
第六條 工程結算的約定
6.1工程竣工，甲乙雙方辦理完移交手續(xù)后，乙方須在7個自然日內(nèi)向甲方送達《工程結算表》，甲方須在工程驗收合格30個自然日內(nèi)付清所有結算款項。
6.2工程結算款內(nèi)容包括：工程施工結算款、甲方付款滯期費、應甲方要求乙方提前竣工趕工費、扣減乙方工程延誤費等。
6.3甲方按規(guī)定時間支付完結算款項后，乙方開具工程質(zhì)量保修單。
第七條 服務的約定
7.1施工過程中，乙方所屬工作人員有協(xié)同甲方進行材料導購、材質(zhì)鑒別義務。
7.2工程竣工結算完畢，甲方憑乙方開具保修單、工程結算單、收款憑證作為保修憑據(jù)。
7.3保修服務時間：工程竣工起次日的360個自然日內(nèi)，即一年。
7.4保修內(nèi)容及保修范圍：
7.4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質(zhì)量、施工工藝不當引起的質(zhì)量問題，乙方實行全部免費保修;
7.4.2乙方以包工不包料形式進行的施工項目因乙方施工工藝不當引起的質(zhì)量問題，乙方實行全部免費保修(包括賠償甲方自購材料);
7.4.3乙方以包工包料形式進行的施工項目因甲方使用維護不當引起的質(zhì)量問題、乙方以包工不包料形式進行施工項目因材質(zhì)引起的質(zhì)量問題，乙方實行有償保修，乙方代買裝修材料的，乙方收取材料費、人工費，甲方自購材料的，乙方收取人工費。
7.5.4乙方施工項目超過保修期的，對甲方實行有償維護，收費內(nèi)容為;材料費、人工費。
7.5.5合同簽訂之后，如單方毀約，毀約方須向?qū)Ψ街Ц逗贤們r的5%作為違約金。
第八條 其他約定
8.1本合同自雙方簽署后，即發(fā)生法律效力，未正式履行該合同條款之前，如甲乙任何一方單方面終止該合同，須按合同預算總額的2%向?qū)Ψ接枰再r償。
8.2本合同履行過程中，因一方原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行的，應及時通知對方，并辦理合同終止結算手續(xù)，造成對方損失的，應予賠償。
8.3施工期間，乙方因施工耗用的施工現(xiàn)場水、電、氣費由甲方承擔。
8.4施工期間，因乙方施工操作不當或在施工現(xiàn)場生火或使用電爐造成的一切災害及人身傷亡由乙方負全部責任。
8.5施工完畢，乙方須對施工現(xiàn)場進行清潔整理。
8.6由于不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響，根據(jù)程度不同，甲乙雙方協(xié)商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。
第九條 爭議解決的約定
9.1與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議，甲乙雙方友好協(xié)商解決。
9.2向合同簽署地人民法院起訴，由法院裁定解決。
第十條 附則
10.1本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力，雙方應共同遵守。
10.2本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方：代表人：簽署日期：
乙方： 代表人： 簽署日期：
看了會所裝俢合同的人還看了：
2.維修服務合同模板
3.裝修保修合同
會所裝俢合同(2)
