隧道照明施工中,保證隧道照明施工安全、行車安全非常重要。隧道照明工程施工合同怎么寫呢?以下是在學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的隧道照明工程施工合同范文，感謝您的欣賞。

　　隧道照明工程施工合同范文一

　　發(fā)包方： (以下簡稱“甲方”) 承包方：(以下簡稱“乙方”)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就 照明工程，特訂立本合同。

　　1. 合同內(nèi)容

　　1.1工程名稱：

　　1.2工程地點(diǎn)：

　　1.3工程范圍：

　　施工工期

　　2.1開始工作日期： 年 月 日

　　2.2結(jié)束工作日期： 年 月 日

　　2.3總?cè)諝v工作天數(shù)為 ： 天

　　2. 承包方式

　　本工程為包工包料(包含燈具采購)的承包方式。

　　3. 合同價(jià)款及付款方式

　　4.1合同總價(jià)款(暫定)人民幣：

　　4.1.1合同總價(jià)款包括照明燈具、工程施工費(fèi)。

　　4.2付款方式

　　4.2.1施工進(jìn)場兩天內(nèi)支付暫定工程款的70%，竣工驗(yàn)收后支付至總工程款的100%。

　　4.2.2合同價(jià)款的增減：工程量以竣工圖為基準(zhǔn)。

　　4.燈具技術(shù)參數(shù)要求

　　4.1光通量：

　　4.2顯色指數(shù)：

　　4.3色溫：

　　4.4配光曲線：

　　4.5整燈光效：

　　4.6壽命：

　　4.7工作溫度：

　　4.8燈具和電源防護(hù)等級為IP65;

　　4.9工作電壓：AC185V~265V，頻率為50HZ+-10HZ

　　4.10光通維持率：

　　4.11道路平均照度和均勻度要求：

　　4.12未作要求部分，須滿足國家及省市相關(guān)規(guī)范要求。

　　5.質(zhì)量要求

　　依據(jù)《城市道路照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(CJJ45-2006)、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn);光衰≤5%/年。

　　6.雙方責(zé)任

　　6.1甲方責(zé)任：

　　6.1.1甲方在乙方施工前，向乙方提供 原來地下管網(wǎng)圖、照明工程電氣施工圖(招標(biāo)文件中提供的圖紙)電子版。

　　6.1.2向乙方提供必要的場地及施工用水、用電。

　　6.1.3按合同約定向乙方支付合同價(jià)款。

　　6.1.4由于工期太緊，甲方必須在收到乙方文件(包括圖紙、變更、與工程進(jìn)度有關(guān)的文件)2小時(shí)內(nèi)予以確認(rèn)，否則視為甲方已確認(rèn)。

　　6.1.5甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場中發(fā)生的非施工單位引起的各種問題。

　　6.1.6甲方在收到乙方提交的工程驗(yàn)收申請后48小時(shí)內(nèi)組織相關(guān)人員對該項(xiàng)工程進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后及時(shí)辦理結(jié)算。

　　6.2乙方責(zé)任：

　　6.2.1乙方應(yīng)向甲方提供竣工圖四套。

　　6.2.2調(diào)試驗(yàn)收合格后，需免費(fèi)對甲方操作人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，直至甲方人員能夠達(dá)到技術(shù)上熟練操作。

　　6.2.3按施工安全規(guī)范做好施工質(zhì)量、安全管理，如在施工期間發(fā)生施工質(zhì)量、安全事故，應(yīng)及時(shí)報(bào)告甲方。保證施工現(xiàn)場清潔符合有關(guān)規(guī)定，按文明工地標(biāo)準(zhǔn)組織施工，做到“工完、料凈、場地清’。

　　6.2.4隱蔽工程，隱蔽前應(yīng)提前8小時(shí)通知甲方驗(yàn)收，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后方可隱蔽，自行隱蔽無效。

　　6.2.5乙方進(jìn)場施工時(shí)應(yīng)自覺遵守施工現(xiàn)場管理制度，遵守甲方有關(guān)施工現(xiàn)場管理的有關(guān)規(guī)定，承擔(dān)在安裝、施工過程中的放火、防盜等安全責(zé)任;對現(xiàn)場所有其他建筑及建筑裝修、設(shè)備、器具、綠化苗木不得破壞。

　　7.暫停施工

　　7.1當(dāng)碰到重大質(zhì)量事故、安全事故或其他甲方代表認(rèn)為確有必要暫停施工時(shí)，應(yīng)當(dāng)以書面形式要求乙方暫停施工，并在提出要求后12

　　小時(shí)內(nèi)提出書面處理意見。乙方應(yīng)當(dāng)按甲方要求停止施工，并妥善保護(hù)已完工程。乙方實(shí)施甲方代表作出的處理意見后，可以書面形式提出復(fù)工要求，業(yè)主代表應(yīng)當(dāng)在2小時(shí)內(nèi)給予答復(fù)。甲方代表未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出處理意見，或收到乙方復(fù)工要求后2小時(shí)內(nèi)未予答復(fù)，承包方可自行復(fù)工。因甲方原因造成停工的，由甲方承擔(dān)所發(fā)生的追加合同價(jià)款，賠償乙方由此造成的損失，工期順延。因乙方原因造成停工的，由乙方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用，工期不予順延。

　　7.2非甲乙雙方的原因，切是不可抗拒的原因(天氣、人為因數(shù))可進(jìn)行暫時(shí)停工。

　　8.工程延誤

　　對以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方代表確認(rèn)后，工期相應(yīng)順延;

　　8.1甲方未按合同約定提供所需資金、指令、批準(zhǔn)、答復(fù)等，致使施工不能正常進(jìn)行;

　　8.2經(jīng)甲方認(rèn)可的設(shè)計(jì)變更和工程量增加;

　　8.3一天內(nèi)非甲方、乙方原因停電造成停工累計(jì)超過8小時(shí);

　　8.4因甲方原因造成乙方的人員窩工，乙方有權(quán)索賠窩工費(fèi)，同時(shí)工期順延。

　　9.不可抗力 9.1 照明工程為冬季室外施工，由于天氣下雨、雪等天氣原因造成不能施工，工期相應(yīng)順延，乙方可索賠費(fèi)用和工期。

　　9.2非甲乙雙方的原因，而是不可預(yù)料的外界因數(shù)影響造成的停工，工期相應(yīng)順延，乙方可索賠費(fèi)用和工期。

　　10.變更

　　施工中甲方對原設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，應(yīng)在變更前3天，向乙方發(fā)出書面變更通知，乙方按通知進(jìn)行變更。因變更導(dǎo)致的費(fèi)用按合同的結(jié)算辦法方法計(jì)價(jià)，延誤的工期相應(yīng)順延。

　　11.驗(yàn)收

　　11.1安裝工程開始前，乙方應(yīng)提供主材的相關(guān)資料及材料報(bào)驗(yàn)單，報(bào)給甲方，甲方要在2小時(shí)內(nèi)對材料的質(zhì)量進(jìn)行檢查。

　　11.2隱蔽前通知甲方，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后方可隱蔽。

　　11.3燈具安裝調(diào)試完畢后，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格，作為本工程的最終質(zhì)量驗(yàn)收。

　　12.工程質(zhì)保期

　　12.1本工程質(zhì)保期為工程驗(yàn)收合格之日期 年。保修期內(nèi)如工程發(fā)生故障，乙方必須在接到通知后的12小時(shí)內(nèi)派人員維修，因產(chǎn)品質(zhì)量問題引起的工程維修，甲方支付維修所發(fā)生的費(fèi)用，乙方維修。因安裝問題引起的工程維修，乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修。

　　12.2保修期滿后，乙方應(yīng)建立24小時(shí)電話熱線跟蹤服務(wù)，若工程發(fā)生故障，乙方應(yīng)在接到通知后24小時(shí)內(nèi)趕赴現(xiàn)場維修，以最優(yōu)惠的成本價(jià)維修更換。

　　13.違約責(zé)任

　　13.1本工程驗(yàn)收質(zhì)量必須達(dá)到乙方承諾的合格標(biāo)準(zhǔn)。

　　13.2除不可抗力外，甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同條款，否則，違約方須承擔(dān)違約責(zé)任。

　　13.3若乙方未能按本合同工期完工，每延誤一天，支付合同總價(jià)的萬分之二的違約金，若甲方未能按本合同支付工程款，乙方有權(quán)停工，甲方支付誤工費(fèi)，由此造成工期延誤由甲方負(fù)責(zé)。

　　14.爭議的解決

　　凡因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，合同各方應(yīng)通過友好協(xié)商解決：如果協(xié)商不能解決，任何一方均可向本合同項(xiàng)目工程地人民法院提起訴訟。

　　15.其它

　　15.1由于開挖路面原因移動(dòng)部分苗木時(shí)，乙方請甲方代表現(xiàn)場確認(rèn)，甲方代表同意后，乙方挖處苗木，苗木的種植工作不在乙方合同范圍內(nèi)，乙方不負(fù)責(zé)。

　　15.2乙方不負(fù)責(zé)乙方開挖的水泥路面和地板磚的修復(fù)工作。

　　15.3本合同如有未盡事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商，另簽補(bǔ)充協(xié)議。 15.4本合同一式六份，甲乙雙方各三份。

　　發(fā)包方(蓋章)： 承包方(蓋章)：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　經(jīng)辦人： 經(jīng)辦人：

　　電 話： 電 話：

　　單位地址： 單位地址：

　　時(shí) 間： 時(shí) 間：

　　開戶行：

　　賬 號：

　　隧道照明工程施工合同范文二

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，結(jié)合本項(xiàng)目工程的具體情況，甲乙雙方協(xié)商達(dá)成一致，并訂立本合同以雙方共同遵守：

　　第一條 工程概況

　　1.1工程名稱：鄭州市白沙園區(qū)廣惠街道路照明工程

　　1.2工程地點(diǎn)：鄭州市白沙園區(qū)廣惠街道路

　　1.3施工范圍：廣惠街照明施工圖紙內(nèi)的所有內(nèi)容。包括但不限于160KVA箱變安裝、鄭州市白沙園區(qū)廣惠街路燈的安裝，電纜的鋪設(shè)，箱變與路燈電纜線的對接、敷設(shè)及安裝調(diào)試。

　　1.4承包方式：包工包料

　　1.5工程質(zhì)量：滿足設(shè)計(jì)要求，符合國家行業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

　　本合同按照電氣裝置安裝工程10KV電力電纜埋地鋪設(shè)施工及驗(yàn)收規(guī)范(GB50173-92)及電力部門有關(guān)規(guī)定施工。

　　1.6工程造價(jià)：經(jīng)雙方協(xié)商本工程為包干價(jià)，一次性包死，除設(shè)計(jì)變更外不再做任何調(diào)整。本工程固定包干價(jià)為 1260000.00 元人民幣，大寫： 壹佰貳拾陸萬元整 。

　　1.7工程工期：從 甲 方 通 知 乙 方 進(jìn) 場施工之日起計(jì)算，工期為 暫定30 天。