管道防腐施工合同樣本
管道防腐施工合同樣本
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)與科技的高速發(fā)展,我國(guó)的工業(yè)也呈現(xiàn)了一副前所未有的高速發(fā)展局面。這種社會(huì)趨勢(shì)也就加劇了我國(guó)的社會(huì)基礎(chǔ)措施的建設(shè)任務(wù),其中也就包含了各個(gè)城市的排水管道防腐施工的建設(shè)問題。管道防腐施工合同怎么寫呢?以下是在學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的管道防腐施工合同范文，感謝您的欣賞。
管道防腐施工合同范文一
業(yè)主方： (甲方)
施工方： (乙方)
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》等相關(guān)法律，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就本合同承包工程事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點(diǎn)：
3、工程總面積：
二、工程內(nèi)容：
三、承包方式：本工程按包( )進(jìn)行施工承包。
四、本工程因人力不可抗拒的自然災(zāi)害或甲方原因致使施工不能正常進(jìn)行的應(yīng)給予理解。
五、工程施工質(zhì)量
1、按照施工圖紙，工程技術(shù)要求，經(jīng)甲方確認(rèn)的施工技術(shù)方案進(jìn)行施工。
六、甲方責(zé)任：
七、開工前甲方應(yīng)對(duì)乙方進(jìn)行施工技術(shù)交底，協(xié)助乙方放線、定位。
1、甲方應(yīng)委托相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)工程質(zhì)量，數(shù)量確認(rèn)。
2、當(dāng)甲方需要進(jìn)行圖紙變更和采取技術(shù)處理措施時(shí)，應(yīng)以通知單書面通知乙方。
3、甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好施工周邊關(guān)系，確保材料，機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)及施工的順利進(jìn)行。
八、工程總造價(jià)( )元，人民幣大寫( )元。
九、付款方式：
1、簽訂合同當(dāng)天付預(yù)付款%。
2、工程完工后，甲方應(yīng)付清全部工程款。
十、其他事項(xiàng)：
1、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同甲乙雙方在合同期如發(fā)生糾紛，雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商解決不成提交 法院裁決。
3、本合同一式兩份、甲乙雙方各持一份，簽字蓋章生效。 備注：若甲方在本合同約定的時(shí)間內(nèi)未付清全部工程款，乙方有權(quán)收取違約金人民幣( )元。木材有天然性開裂，有點(diǎn)瑕疵情況屬于正常，不存在質(zhì)量問題。本合同上的價(jià)格不含發(fā)票。
甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)
姓名： 姓名： 身份證號(hào)： 身份證號(hào)：
年 月 日 年 月 日
管道防腐施工合同范文二
發(fā)包人(以下簡(jiǎn)稱甲方)：_______
承包人(以下簡(jiǎn)稱乙方)：_____ ____ 身份證號(hào)碼: 依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》《中華人民共和國(guó)建筑法》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方本著友好、誠信、自愿的原則，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點(diǎn)：
第二條 承包范圍：____公司內(nèi)所有消防管道及生活用水聯(lián)通____
第三條 工程承包方式：__包工包材________
第四條 合同工期
開工日期：___2014.5.22__(15天)____
竣工日期(工程經(jīng)公司部門驗(yàn)收合格，合格證的時(shí)間)：__30天_______
第五條 工程造價(jià)：___伍萬元整______
付款方式：___首付2.5萬元__不含稅____
尾數(shù)付款方式：_驗(yàn)收合格后一次性付清2.5萬元__不含稅______
第六條 工程質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
1、本工程由甲乙雙方及政府消防主管道以施工圖紙相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范為標(biāo)準(zhǔn)共同驗(yàn)收。
2、乙方所進(jìn)場(chǎng)的各種原材料、設(shè)備必須有出廠合格證書，檢驗(yàn)報(bào)告和設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。甲方或政府消防主管部門可以隨機(jī)抽檢原材料和設(shè)備，乙方約定材料(附件材料規(guī)格及長(zhǎng)度)不合格的材料、設(shè)備不允許進(jìn)場(chǎng)使用和安裝,如發(fā)現(xiàn)乙方擅自變更了材料品牌, 應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。
3、工程質(zhì)量必須符合《建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》GB50300-2001、《機(jī)械設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB50231-1998、《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB50303-2002、《室內(nèi)消火栓給水滅火系統(tǒng)安裝工程施工工藝標(biāo)準(zhǔn)》J512-2004，及其他的國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。
4、乙方交工前應(yīng)做48小時(shí)的試運(yùn)行試驗(yàn)。
第七條 安全施工
1、乙方在遵守現(xiàn)行有關(guān)的國(guó)家和地方有關(guān)規(guī)范要求的同時(shí)，還必須執(zhí)行甲方的《建設(shè)工程安全文明管理辦法》。
2、乙方在施工過程中，違反有關(guān)安全操作規(guī)程或消防條例等乙方原因?qū)е掳l(fā)生的質(zhì)量事故、安全事故或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任及由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第八條 材料采購__主管道天津(利達(dá))牌___厚度3.75____生活用水管(內(nèi)增塑)
第九條 質(zhì)量保修
1、本工程免費(fèi)質(zhì)量保修期限為年，終身維護(hù)保養(yǎng)。
2、乙方在接到甲方維修通知后4小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)并及時(shí)處理。
第十條 爭(zhēng)議的解決
本合同發(fā)生爭(zhēng)議，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成，可向工程所在地人民法院起訴。 第十四條 其他約定
1、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份;副本四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。
2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
3、本合同未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。合同附件及相關(guān)說明，均為本合同的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人：_________ 法定代表人：_________
協(xié)議簽訂地：_________ 協(xié)議簽訂地：_________
管道防腐施工合同范文三
發(fā)包方(簡(jiǎn)稱甲方)：
承包方(簡(jiǎn)稱乙方)：
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，就本建設(shè)工程協(xié)商一致訂立本合同，供雙方遵照?qǐng)?zhí)行。
一、工程概況
1、工程名稱：新成大樓地面消防管道改建工程;
2、工程地點(diǎn)：人民西路8號(hào);
3、工程范圍：新成大樓消防管道改建工程的施工(詳見施工方案);
4、承包方式：包工、包料、包質(zhì)量、包工期、包安全。
5、材料及工藝補(bǔ)充說明(詳見施工方案)。
二、合同工期及工期延誤
1、開工日期：2011年 月 日，竣工日期2011年 月 日，合同工期總天數(shù) 7 日歷天(注：因瓷磚從廣東外調(diào)，瓷磚不列在工期范圍內(nèi));
2、由于承包人的責(zé)任未按合同規(guī)定的日期竣工，每逾期一日，承包人向發(fā)包人支付200元/日的違約金，提前一日，發(fā)包人向承包人支付200元/日的獎(jiǎng)勵(lì)，延誤或者提前，時(shí)間從合同規(guī)定開工日期起直到完工日期之間的天數(shù)。
3、因以下原因造成工期延誤，工期相應(yīng)順延;
A、發(fā)包人未能按約定提供(或確認(rèn))施工圖紙及開工條件;
B、發(fā)包人未能按約定支付工程進(jìn)度款;
C、發(fā)包人代表未按約定提供指令、批準(zhǔn)等，致使施工不能正常進(jìn)行;
D、設(shè)計(jì)變更或工程量增加;
E、非承包人原因停水、停電、造成停工累計(jì)超過8小時(shí); F、不能施工的雨雪天氣(不可抗力自然災(zāi)害);
G、其他非因承包人原因造成停工累計(jì)超過8小時(shí)。
4、承包人在以上情況發(fā)生后2日內(nèi)，就延誤的工期以書面形式向發(fā)包人代表提出報(bào)告;未有書面報(bào)告視為承包人放棄順延工期索賠;
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。
四、付款方式：
本工程由雙方協(xié)定的價(jià)格及工程量進(jìn)行計(jì)價(jià)，工程完工驗(yàn)收合格后，一個(gè)星期內(nèi)付清所有工程款。
五、施工方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，文明施工。
六、違約責(zé)任：如甲方在施工方完工驗(yàn)收合格后未準(zhǔn)備撥付工程款，按同等價(jià)款的3%賠付違約金。
七、未盡事宜雙方另行協(xié)商解決。
八、本合同一式貳份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
看了管道防腐施工合同的人還看了：