鋼結(jié)構(gòu)工程承包合同7篇

鋼結(jié)構(gòu)工程承包合同怎樣寫？鋼結(jié)構(gòu)工程是以鋼材制作為主的結(jié)構(gòu)，主要由型鋼和鋼板等制成的鋼梁、鋼柱、鋼桁架等構(gòu)件組成，各構(gòu)件或部件之間通常采用焊縫、螺栓或鉚釘連接，是主要的建筑結(jié)構(gòu)類型之一。下面是小編給大家?guī)淼匿摻Y(jié)構(gòu)工程承包合同，希望能夠幫到你喲!

鋼結(jié)構(gòu)工程承包合同【篇1】

甲方(定作方)：

乙方(承攬方)：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結(jié)合本工程實際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。

一、加工制作內(nèi)容

1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為。

2、制作內(nèi)容

(1)主鋼構(gòu)：

(2)次鋼構(gòu)材質(zhì)：

(3)其他：以上主構(gòu)件進行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。

二、合同價款及結(jié)算方式

1、合同總價暫定為 元。

2、合同簽訂當(dāng)日甲方付 元，給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效)。

3、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。

三、質(zhì)量要求

1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范)認(rèn)真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。

2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。

3、要求第三方檢測單位為：

(1)檢測內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗□

(2)其他檢測項目：。

(3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□

四、交貨地點和時間

1、交貨地點：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。

2、交貨時間： 年 月 日開始提貨。

五、包裝及運輸

1、乙方負(fù)責(zé)裝車，裝車時應(yīng)按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費包含在合同價內(nèi)。

2、甲方負(fù)責(zé)運輸，運輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。

3、運輸費用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。

六、雙方權(quán)利及義務(wù)

1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙?zhí)?，并簽字認(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。

2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，若需要修改變更的應(yīng)當(dāng)及時通知，否則由此引起的工期延誤應(yīng)當(dāng)順延交貨時間。

3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題應(yīng)及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。

4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)返工費及直接費用。

七、違約責(zé)任

按《中華人民共和國合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

八、合同糾紛處理方式

甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向人民法院起訴。

九、附則

1、本合同式份，雙方各執(zhí)份。

2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。

3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另訂補充合同。

甲方(蓋章)：

乙方(蓋章)：

法定代表人：

委托代理人：

法定代表人：

委托代理人：

鋼結(jié)構(gòu)工程承包合同【篇2】

承攬方：________________________

代表人：____________ 職務(wù)：____________ 電話：____________

定作方：________________________

地 址：____________ 電話：____________

定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。

第一條 承攬項目概況

1、項目名稱：________________________。

2、項目地點：________________________。

3、項目內(nèi)容：________________________。

4、建筑面積：________________________。

5、承攬方式：承攬方包工包料。

6、工期：本項目工期____________天，按甲方指定進場日期計算。

7、共計：____________元。

第二條 圖紙或技術(shù)資料

雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：

定作方自行設(shè)計并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料____________式____________份，定作方、承攬方各執(zhí)____________份。

第三條 定作方義務(wù)

(1)負(fù)責(zé)向承攬方提供水、電。

(2)參與項目質(zhì)量和項目進度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進嘗竣工驗收。

第四條 承攬方義務(wù)

(1) 按照圖紙或技術(shù)資料的要求進行加工，按期保質(zhì)完成承攬項目;

(2) 參加項目的竣工驗收。

第五條 項目變更

(1) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)以書面形式及時通知定作方。定作方應(yīng)當(dāng)在收到通知之日起____________天內(nèi)回復(fù)，并提出修改意見。承攬方在上述時間內(nèi)未得到答復(fù)的，應(yīng)繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進行工作，由此而產(chǎn)生的一切責(zé)任或損失全部由定作方承擔(dān)。承攬方在上述時間內(nèi)得到答復(fù)的，應(yīng)按定作方答復(fù)意見進行工作，因按定作方答復(fù)意見進行工作導(dǎo)致合同價款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。

(2) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術(shù)要求進行變更，定作方應(yīng)提前____________天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進行工作。因變更導(dǎo)致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。

第六條 確定變更合同價款及工期

(1) 發(fā)生變更后，承攬方應(yīng)提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r格，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整合同價款。

(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整竣工日期。

第七條 材料的提供

(1) 由定作方提供材料的，定作方應(yīng)在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);

(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應(yīng)在材料運到項目地點前通知定作方，并接受定作方檢驗;

第八條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

雙方約定本項目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ：

(1) 項目質(zhì)量達到圖紙或技術(shù)資料的要求。

(2)所有圖紙設(shè)計符合國家規(guī)范要求

第九條 項目驗收和保修

(1) 項目竣工后，承攬方應(yīng)通知定作方驗收，定作方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織驗收，并辦理驗收，移交手續(xù)，出具驗收意見。如定作方在規(guī)定時間內(nèi)無正當(dāng)理由不組織驗收的，視為定作方承認(rèn)項目質(zhì)量合格，已通過驗收。

第十條 合同價款支付方式

1、承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：

雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進度支付。剩余____________%作為質(zhì)保金保修期滿付清。

第十一條 違約責(zé)任

1、承攬方的違約責(zé)任

(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。

(2)無正當(dāng)理由逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價款____________‰ 違約金。

2、定作方的違約責(zé)任

(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失;

(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應(yīng)當(dāng)向承攬方償付合同價款____________‰的'違約金;

(3)超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。

甲方：____________ 乙方：____________

日期：____________年_______月_______日

鋼結(jié)構(gòu)工程承包合同【篇3】

建設(shè)單位(甲方)：

施工單位(乙方)：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定，結(jié)合本工程實際情況，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成以下協(xié)議：

一、工程名稱：

二、工程地點：

三、工程內(nèi)容：±0.000以上鋼結(jié)構(gòu)工程、彩鋼板工程，不包括任何土建、水、電、暖、門、窗、消防及防火涂料工程。

四、承包方式：包工包料

五、合同總價款： 大寫： 元整;小寫： ￥： 元整。

六、付款方式

1、甲方在合同簽訂后大寫： 萬元，小寫： ￥： 元整;

2、主鋼構(gòu)進入工地日內(nèi)，甲方付乙方工程進度款，大寫： 萬元整，小寫：￥： 元整;

3、鋼構(gòu)安裝完畢、屋面板或墻面板進入工地付乙方工程進度款：大寫： 萬元整，小寫：￥： 元整;

4、工程竣工驗收后日內(nèi)，甲方付乙方工程驗收款：大寫： 萬元整，小寫：￥： 元整。

七、工期與質(zhì)量

1、工期：甲方預(yù)付工程款到乙方賬上起工期天，制作工期天，進入現(xiàn)場安裝天(有效工作日)內(nèi)安裝完畢，不可抗力或遇四級以上風(fēng)及雨雪天氣工期順延。

2、工程質(zhì)量按國家現(xiàn)行鋼構(gòu)施工驗收規(guī)范及設(shè)計要求執(zhí)行，鋼板、型鋼及彩鋼板正負(fù)公差在規(guī)范許可范圍內(nèi)。

3、乙方對所施工的工程自雙方驗收合格壹年內(nèi)免費保修，發(fā)生費用由乙方承擔(dān)，保修期滿后乙方對該工程負(fù)責(zé)終身維護，基本材料費用及人工費由甲方負(fù)責(zé)。

八、雙方工作

1、甲方派駐工地代表一位，并為乙方提供便利的施工條件;負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的“三通一平”、乙方施工人員食宿地方、協(xié)調(diào)地方關(guān)系等;甲方所在地各行政部門的不合理收費或當(dāng)?shù)厝罕姛o理取費，均由甲方負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)其全部費用。

2、乙方派駐工地代表一位，負(fù)責(zé)與土建方溝通并與甲方代表一同對本工程施工質(zhì)量進行全程監(jiān)控，直至本工程通過竣工驗收。

3、在施工過程中，如甲方工程變更，必須以甲方、乙方代表共同簽字為依據(jù)，最終以實際增減工程量決算。

九、違約責(zé)任

1、甲方不按合同約定日期和金額付款即視為違約，乙方有權(quán)停工，除工期順延外，甲方承擔(dān)乙方停工損失，甲方按合同總金額的1%支付日違約金，乙方不能按期竣工即視為違約，乙方支付合同總金額的1%做為日違約金;以上違約金累計計算。

2、乙方施工完畢后即通知甲方進行驗收(時間自乙方正式通知甲方七日內(nèi))，甲方如不配合或故意拖延驗收、擅自動用或提前使用本工程均視為本工程已驗收為合格工程，由此發(fā)生的質(zhì)量或其它問題均由甲方負(fù)責(zé)。

3、本合同自簽訂之日起生效。任何一方擅自解除或終止本合同即視為違約，違約方除全額賠償守約方實際損失外，另支付守約方合同總金額的5%作為補償。

十、爭議解決方式：雙方發(fā)生爭議后，協(xié)商解決，協(xié)商未果，由守約方所在地人民法院訴訟解決或仲裁委員會仲裁解決。

十一、其它約定事項

1、雙方會審認(rèn)可后圖紙、簽證、變更及來往函件均視為本合同的有效組成部分，前后抵觸時以日期在后為準(zhǔn)。

2、本合同雙方法定代表簽字、蓋章后生效，雙方將合同條款履行完畢后自行終止。

3、本合同不含配套費，即鋼構(gòu)承建方與土建方互不支付費用。

十二、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

十三、補充條款

1、地腳錨栓由甲方委托土建施工方預(yù)埋并由其承擔(dān)材料費、安裝費、措施費，乙方免費派技術(shù)人員現(xiàn)場指導(dǎo);

2、乙方施工期間現(xiàn)場施工人員服從甲方管理，遵守甲方規(guī)章制度;

5、本工程成交價為不含稅價，如工程所在地稅務(wù)機關(guān)追究應(yīng)由甲方出面協(xié)凋處理，乙方不承擔(dān)任何費用;

6、乙方免費為甲方設(shè)計鋼構(gòu)圖紙，并提供施工圖兩套。

甲方：乙方：

住所：住所:

法人代表：法人代表：

委托代理：委托代理：

電話：電話：

傳真：傳真：

開戶銀行：開戶銀行：

賬號：賬號：

年月日年月日

鋼結(jié)構(gòu)工程承包合同【篇4】

甲方：____________________________________(發(fā)包方)

乙方：___________________________________(承包方)

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，遵循《中華人民共和國合同法》、《建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條款》以及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)法律、法規(guī)，本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則，雙方就本工程建設(shè)施工事項達成共識，具體內(nèi)容如下：

第一條：工程概況

1、工程名稱

2、工程地點：

3、工程內(nèi)容及承包范圍：

4、建筑規(guī)模：

5、工程造價：

6、質(zhì)量等級：合格。

7、設(shè)計變更按甲方書面通知并經(jīng)甲方代表簽字蓋章確認(rèn)的變更通知為準(zhǔn)。

8、承包方式：本工程采用包工包料，包質(zhì)量、包工期、包安全、包文明施工的承包方式。

第二條施工準(zhǔn)備

1、工程所需鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件和部件制作，由乙方制作提供，油漆及其他配件由乙方負(fù)責(zé)供應(yīng)。

2、安裝所需設(shè)備，包括吊機生產(chǎn)車等由乙方解決。

3、場地包括人員日常生活所需場地和安放場地等由甲方提供。

第三條雙方主要責(zé)任

1、甲方的責(zé)任

(1)甲方按時向乙方提供工程施工所需的現(xiàn)場條件，協(xié)調(diào)現(xiàn)場情況，為乙方正常施工創(chuàng)造條件。

(2)甲方督促檢查工程進度，工程質(zhì)量，施工技術(shù)及安全生產(chǎn)。

(3)安排指定現(xiàn)場的施工人員的生活區(qū)位置。

(4)統(tǒng)一審核工程預(yù)決算和竣工結(jié)算。

2、乙方的責(zé)任

(1)確保本協(xié)議規(guī)定的質(zhì)量、安全、工期按期完成。

(2)進場前七天內(nèi)，向甲方呈報項目部組織人員名單。

(3)進場后七天內(nèi)，編制出工程施工組織設(shè)計及進度計劃，報甲方批準(zhǔn)后實施。

(4)及時向甲方報送工程計劃、統(tǒng)計、技術(shù)、質(zhì)量、安全等有關(guān)資料，并接受甲方職能部門的檢查指導(dǎo)。

(5)如安裝中途不符合要求，甲方有權(quán)要求乙方返工、停工整頓、直到達到合格要求為準(zhǔn)，由此造成的全部相關(guān)費用由乙方承擔(dān);在規(guī)定時間內(nèi)，乙方未能及時返工整改，甲方有權(quán)指出乙方出場、停止安裝，并承擔(dān)一切經(jīng)濟損失。

第四條工程工期

1、開工日期__年__月__日，竣工日期__年__月__日，本工程有效工期__天，法定節(jié)假日除外。

2、開工日期以實際開工日為準(zhǔn)。各分部分項工程的工期安排詳見甲方審定的工程總進度計劃，協(xié)議簽署后乙方應(yīng)在__年__月__日內(nèi)進駐現(xiàn)場，并按照約定時間開工。

3、乙方施工的實際進度落后于進度計劃時，甲方及監(jiān)理工程師可向乙方發(fā)出指令，要求乙方人員、機械加班工作，乙方在接到指令后要加班加點按時完成施工計劃(加班時間不能超出市內(nèi)作業(yè)時間標(biāo)準(zhǔn))。

第五條工程質(zhì)量

1、嚴(yán)格按照施工圖與說明書，按照《鋼結(jié)構(gòu)安裝工程施工驗收技術(shù)規(guī)范》、《鋼結(jié)構(gòu)安裝工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》精心組織施工，確保工程達到合格。

2、工程質(zhì)量達不到合格等級，由乙方負(fù)責(zé);達到合格等級，不獎不罰。

3、在施工中，必須無條件接受甲方及有關(guān)質(zhì)量部門的檢查，監(jiān)督和處理。

4、在規(guī)定的保修期內(nèi)，由乙方無償進行維修。

5、乙方所承建項目嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行有關(guān)建筑法律法規(guī)、施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及地方文件進行施工和管理，如工程在檢查驗收中經(jīng)評定為不合格工程，甲方有權(quán)向乙方索賠，由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。

6、施工過程中質(zhì)量不符合要求時，甲方或監(jiān)理有權(quán)要求乙方停工整頓或返工處理，情節(jié)嚴(yán)重的給予每次1000～20__0元處罰，如乙方返工后仍達不到合格要求，甲方有權(quán)解除合同，由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。

7、乙方在施工中，為確保工期、質(zhì)量、安全，必須使用符合安全標(biāo)準(zhǔn)的施工機械，對危及生產(chǎn)安全的機械一律不得進入現(xiàn)場施工。

8、在施工中及施工現(xiàn)場出現(xiàn)的一切安全事故由乙方負(fù)責(zé)。

第六條：文明、安全生產(chǎn)

1、施工現(xiàn)場必須滿足省市有關(guān)安全文明施工規(guī)定。

2、文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文明施工檢查評分細(xì)則執(zhí)行。

3、施工期間必須注意安全生產(chǎn)，嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定，遵守勞動用工條例，工地發(fā)生的任何責(zé)任事故，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。

第七條：工程款的支付與結(jié)算

1、雙方同意按照進行結(jié)算。

2、施工用水電

甲方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的三通一平全部到位。施工產(chǎn)生的水、電費由乙方承擔(dān)(分包單位生活所用水、電費用由分包單位承擔(dān)，產(chǎn)生費用乙方按實收取)。

第八條合同履約保證金

1、甲乙雙方簽定本協(xié)議后，乙方人員進場，乙方向甲方交合同履約保證金__萬元。

2、在甲、乙雙方約定的開工時間內(nèi)，因甲方原因造成工程未能按時開工，工期可以順延，在甲方具備工程開工條件時，本工程協(xié)議繼續(xù)有效。

3、合同履約保證金退還：工程施工至證金__%，具備竣工驗收條件退還履約保證金__%。

第九條付款方

1、乙方墊資施工至后，經(jīng)甲方核實確認(rèn)工程量價款后15日內(nèi)向乙方支付已完工程量的__%工程款。

2、工程驗收合格后，付至工程總造價的。

3、工程竣工驗收合格后，乙方指派有資質(zhì)的專職工程核算人員積極配合審計結(jié)算。結(jié)算時間為2個月。工程結(jié)算審計2個月內(nèi)完成?？⒐べY料移交甲方驗收合格后，付到工程決算款的%;備案完成后付到工程決算款%。

4、余留工程款的%為保修款，按雙方保修協(xié)議支付，直至結(jié)清全部工程價款。

第十條材料

工程中所需材料及裝飾方面的材料必須先以書面形式上報甲方，并附合格證、實驗報告，經(jīng)監(jiān)理和甲方按工程管理條例要求認(rèn)可簽字蓋章后方能用于工程中。

第十一條付款違約條款

1、甲方不按合同書約定支付工程款，乙方有權(quán)停止施工，由此造成的工期延長，工期相應(yīng)順延。

2、工程完工后，甲方不按合同書約定支付工程款的，甲乙雙方協(xié)商解決辦法，如協(xié)商不成，乙方有權(quán)申請人民法院進行依法解決。

第十二條質(zhì)量保修

質(zhì)保期內(nèi)如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方接到甲方通知48小時內(nèi)不進行維修，甲方有權(quán)安排他人維修，所產(chǎn)生的費用從質(zhì)量保修金中扣除，不足之處有乙方補足。

第十三條違約責(zé)任

1、協(xié)議后效后，某一方不履行協(xié)議或單方終止協(xié)議、或單方原因造成對方終止協(xié)議的，應(yīng)承擔(dān)工程總造價%的違約金。

2、乙方不能按約定的竣工日期如期完工，逾期交工的，乙方向甲方交納元/每天的違約金，每提前一天甲方向乙方獎金元。

3、乙方在通過竣工驗收之日起20日內(nèi)提供完整的竣工資料;逾期提交乙方向甲方交納元/每天的違約金，每提前一天甲方向乙方獎金元。

第十四條其他

1、在開工前雙方簽定鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同。

2、乙方負(fù)責(zé)按時清理施工產(chǎn)生的建筑垃圾和生活垃圾。

3、此協(xié)議中的所有條款均為合同的內(nèi)容，均納入合同管理中。本協(xié)議條款與大合同有沖突的地方，以本協(xié)議條款為準(zhǔn)。

4、本協(xié)議與施工合同具有同等的法律效力。

5、本協(xié)議一式肆份，甲、乙雙方各持兩份，雙方簽字蓋章生效，工程款付清后自行作廢。

6、如有爭議，雙方友好協(xié)商處理，協(xié)商無果至當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會或施工所在地人民法院訴訟解決。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

鋼結(jié)構(gòu)工程承包合同【篇5】

發(fā)包單位(甲方)：_____

承_____包_____人(乙方)：_____

第一條_____工程概況

工程名稱：_____

工程地點：_____

工程內(nèi)容：_____結(jié)構(gòu)安裝以實際主鋼次鋼實際噸位為準(zhǔn)。實際噸位_____噸。360元/噸。彩鋼安裝以實際發(fā)生面積為準(zhǔn)，_____12元/平。

第二條_____工程承包方式：_____

承包方式：_____清包，甲方負(fù)責(zé)所有材料進場。如有二次倒料甲方負(fù)責(zé)。

第三條_____工程工期要求：_____

第四條_____結(jié)算內(nèi)容及工程款交付：_____乙方進駐現(xiàn)場設(shè)備安裝完畢，甲方付給乙方全部工程款的30%，計：__________元。結(jié)構(gòu)安裝完畢，甲方付給乙方全部工程款的30%計_____元。彩板門窗安裝完畢甲方付給乙方全部工程款的30%計_____元。在工程結(jié)算驗收合格，甲方付給乙方全部工程款的10%計元。

第五條_____雙方其他約定

(一)_____水電部分：_____

在建筑過程中：_____甲方負(fù)責(zé)水電，電安裝到現(xiàn)場。

(二)_____工程質(zhì)量：_____

按照國家要求安裝結(jié)構(gòu)及屋面墻體彩板安裝。

(三)_____乙方負(fù)責(zé)伙食，乙方自行負(fù)責(zé)施工人員及設(shè)備安全，出現(xiàn)一切事故均由乙方承擔(dān)。

(四)_____在工程施工期間甲方必須按照合同約定按時給付乙方工程款，如出現(xiàn)拖欠款項造成工程延誤等由甲方負(fù)責(zé)。

(五)_____乙方負(fù)責(zé)保修一年，從工程結(jié)束驗收合格之日起。

(六)_____不盡事宜甲乙雙方協(xié)商解決。

本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

發(fā)包單位(甲方)：__________承包人(乙方)：_____

代表簽字：__________身份證號：_____

簽訂日期：__________年_____月_____日

鋼結(jié)構(gòu)工程承包合同【篇6】

甲方：

乙方：

簽約地點：工程地點：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動法》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定及相關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則下，雙方達成以下協(xié)議：

一、工程內(nèi)容：鋼結(jié)構(gòu)屋架和屋面的制作安裝等。

二、計算方式和價格：甲方總工程約200㎡，乙方承包以屋面滴水面積計算，每平方85元/㎡起（不含稅價。）

三、雙方責(zé)任：

甲方提供施工圖紙，如有變更及時給予解答，甲方提供原材料堆放場地，提供電源、水力，伙食等并協(xié)調(diào)工地人員交叉作業(yè)等施工中出現(xiàn)的'問題。

四、付款方式：

1、甲乙雙方協(xié)商日期開工，待工程完畢全部結(jié)清工程款。

2、若因甲方拖欠乙方工程款，影響工程進度造成乙方停工，窩工而帶來的各種損失，應(yīng)由甲方承擔(dān)。

五、安全施工

乙方工人進入工地必須遵守工地的安全規(guī)范，統(tǒng)一安排。

六、開工及延期開工

甲、乙雙方協(xié)商開工，如甲方因原因造成開工延期，甲方必須通知乙方，推遲開工，并相應(yīng)順延工期，如甲方未提前通知乙方，給乙方造成損失，由甲方承擔(dān)。

七、工程質(zhì)量

工程質(zhì)量保修期為一年，如有工程質(zhì)量，乙方應(yīng)及時維修。

八、爭議

本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的可向工程所在地仲裁委員會仲裁或直接向各自所在地人民法院捍訴訟。

本合同一式四份，甲乙雙方各持兩份，工程結(jié)算完畢，付清工程款后，合同自動失效。

甲方：（簽章）

乙方：（簽章）

身份證：

電話：

年月日

身份證：

電話：

年月日

鋼結(jié)構(gòu)工程承包合同【篇7】

發(fā)包方(甲方)：_____

承包方(乙方)：_____

根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，為明確雙方責(zé)任，保證工程順利實施，經(jīng)友好協(xié)商，雙方達成以下合同條款，以共同遵守。

一、工程概況：_____鋼結(jié)構(gòu)廠房一層，約3868.25㎡。

1、工程名稱：_____十堰市神針工貿(mào)有限公司

2、工程地址：_____十堰工業(yè)新區(qū)

3、工程內(nèi)容：_____鋼結(jié)構(gòu)安裝

4、承包范圍：_____地腳螺栓制作預(yù)埋，主鋼構(gòu)、屋面、墻面瓦、C型鋼等構(gòu)件安裝，主鋼構(gòu)面漆，次鋼構(gòu)制作安裝、除銹、刷漆，雨棚、大門制作安裝、油漆，落水系統(tǒng)安裝等鋼構(gòu)工程范圍內(nèi)的所有工作內(nèi)容及次構(gòu)件在廠加工裝車和現(xiàn)場裝卸車。

二、工程工期：_____

自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。計_____天。

三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：_____

1、乙方對鋼結(jié)構(gòu)工程的施工安裝質(zhì)量和乙方現(xiàn)場制作的構(gòu)件質(zhì)量負(fù)責(zé)。

2、乙方必須嚴(yán)格按施工圖和說明文件及國家有關(guān)規(guī)范、規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)施工。

3、乙方應(yīng)按鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量驗收規(guī)范對分項、分部工程質(zhì)量進行評定。主構(gòu)件安裝完工時，應(yīng)通知甲方及有關(guān)部門，進行中間結(jié)構(gòu)驗收，驗收合格后方可進入下一道工序。

四、工程造價：_____

1、工程面積：_____3868.25㎡。

2、工程單價：_____27元/㎡。

3、工程造價：_____104442.75元。

五、結(jié)算方式：_____

1、主鋼構(gòu)安裝完畢，付進度款52221.4元，占總造價的50%。

2、次鋼構(gòu)：_____C型鋼、拉條、隅撐、天溝、水平支撐、柱間支撐及屋面保溫排水、排氣、外圍系統(tǒng)等安裝完畢，付進度款313326元，占總造價的30%。

3、大門，雨棚或爬梯及合同內(nèi)約定的附屬構(gòu)件制作安裝完畢，整體驗收合格，付進度款15666元，占總造價的15%。

4、剩余5222元，占總造價的5%,作為質(zhì)保金，一年內(nèi)付清。

六、雙方責(zé)任：_____

1、甲方責(zé)任：_____

(1)甲方向乙方提供圖紙一套;

(2)在施工期間負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方與其他相關(guān)單位的關(guān)系，為乙方創(chuàng)造良好的施工環(huán)境;

(3)保證現(xiàn)場道路、用水、用電暢通;

(4)按合同規(guī)定，甲方按時支付工程款，否則工期順延;

2、乙方責(zé)任：_____

(1)乙方承接甲方工程后，按甲方指定時間進場安裝施工。乙方必須按圖紙及合同規(guī)定施工，確保工程質(zhì)量和施工進度;非人力不可抗拒的自然因素?zé)o故延誤工期的，每日向甲方支付500元罰金;

(2)乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)安全規(guī)定，遵守安全操作規(guī)程，施工過程中發(fā)生的一切安全事故，乙方承擔(dān)全部責(zé)任，與甲方無關(guān);

(3)乙方所提次構(gòu)件及螺栓等材料，做到規(guī)格、型號、數(shù)量準(zhǔn)確完整，圖紙清晰嚴(yán)密，如計劃量超出實際需要的2%，乙方承擔(dān)超出量的全部費用;

(4)甲方將構(gòu)件(材料)交付乙方，乙方負(fù)責(zé)卸車并將構(gòu)件(材料)碼放整齊有序，雙方應(yīng)進行清點核對，并在出庫單上簽字。承包方接收材料后，即負(fù)有保管責(zé)任，如因保管照看不善造成丟失、浪費，或因卸車碼放造成構(gòu)件(材料)損毀或變形，乙方賠償全部損失;

(5)按合同約定，在保修期內(nèi)，乙方接到維修通知后，24小時內(nèi)必須到達現(xiàn)場維修，維修費用由乙方承擔(dān);

(6)乙方在施工過程中所用設(shè)備工具機施工用輔材，安全設(shè)施，全由乙方自理;

(7)工程完工后，乙方負(fù)責(zé)清理屋面及現(xiàn)場的一切剩余材料，并負(fù)責(zé)余料的收集及裝車;

(8)做好施工日志，工程竣工交工程部。

七、違約責(zé)任

甲乙雙方在合同簽訂后，任何乙方違約，須賠付守約方合同總金額5%的違約金。

八、其它約定：_____

1、本合同未盡事宜，有雙方代表協(xié)商作出補充合同(協(xié)議)，且補充合同(協(xié)議)為本合同附件，與本合同具有同等效力。

2、如發(fā)生合同糾紛，則按照先調(diào)解，調(diào)解不成再上訴的原則解決。

3、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

發(fā)包方(蓋章)承包方(蓋章)

法人代表：_____法人代表：_____

委托代理人：_____委托代理人：_____

電話：_____電話：_____

年_____月_____日年_____月_____日